Договор купли продажи мяса образец

Содержание

Договор о купле продуктов мясо

Договор купли продажи мяса образец

Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 8.3. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, при недостижении согласия Заказчик и Поставщик вправе обратиться в суд по месту нахождения Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.4.

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. ПОСТАВЩИК Руководитель / / ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» с. Октябрьское Липецкая область, Усманский район, село Октябрьское, проспект Революции, 91а Лицевой счёт в комитете по финансам администрации Усманского района Тел.

(474 Заведующая МП МП Приложение 1 СПЕЦИФИКАЦИЯ к Договору № от 2013 г. на поставку мяса говядины для МБДОУ д/с «Тополёк» с.

Внимание

В случае отсутствия какого-либо документа, срок оплаты исчисляется с момента получения последнего недостающего документа. 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 3.1. Поставка товара должна осуществляться по адресу Заказчика в количестве согласно заявкам Заказчика — 2 раза в неделю. 3.2. Поставка товара осуществляется Липецкая область, Усманский район, с.

Октябрьское, проспект Революции, д. 91а. 3.3. Срок поставки товара: с 01 октября по 31 декабря 2013 г. 3.4. Товар должен поставляться в стандартной таре, упаковке (с учетом необходимых маркировок), обеспечивающих его сохранность при транспортировке до места доставки и последующем хранении. 3.5.

Типовой договор купли продажи мяса

В случае расхождения по ассортименту, по количеству и (или) по качеству, между товаром, указанным в товарной накладной и фактически поставленным товаром Заказчик в течение 1 дня со дня выявления указанных недостатков уведомляет о них Поставщика.

Поставщик обязан в 1-дневный срок с момента получения уведомления направить полномочного представителя для составления совместного акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ -2). 6.5.

Оформленный акт об установленном расхождении по ассортименту количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ -2) является основанием для предъявления Заказчиком претензии к Поставщику по количеству, качеству, ассортименту (в том числе скрытым недостаткам).
6.6. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика. 6.7.

Договор купли-продажи продуктов питания образец бланк

Нарушения договора купли-продажи продуктов питания Что касается покупателя, то с его стороны, в простом бытовом плане, нарушения договора купли-продажи продуктов может заключаться в неисполнении обязанности оплатить товар.

Но, взяв товар и не заплатив за него, Вы совершаете уголовное преступление, а ответственность за него определена уголовным кодексом.

В отношении же продавца, который реализует продукты питания, меры ответственности за несоблюдение договорённости, описываемые нормами права, довольно разнообразны.

По настоящему Договору, Поставщик обязуется поставить Заказчику мясо говядины (далее – товар) согласно спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, с последующей оплатой Заказчиком поставленного товара. 2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Сумма настоящего Договора составляет . 2.2.

В цену Договора помимо стоимости товара включены затраты на погрузочно-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, стоимость тары и упаковки. 2.3.

Поставленный товар оплачивается Заказчиком за счет средств районного бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту в течение 20 банковских дней на основании предоставления необходимых документов для оплаты.

Приемка товара по качеству, количеству, ассортименту, характеристикам осуществляется надлежаще уполномоченными на то представителями Заказчика по месту поставки товара с участием представителя Поставщика на основании товарной накладной и в соответствии с пунктами 6.2-6.7 настоящего Договора. 6.2.

Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6. 6.3. Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7.

6.4.

Образец (примерный). договор поставки замороженных продуктов (из мяса цыплят)

При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику товарно-сопроводительные документы, а также документы, подтверждающие соответствие товара установленным стандартам (техническим условиям), санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным правилам и нормам, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ (копии сертификатов соответствия, декларации соответствия, удостоверения качества и безопасности или их копии, ветеринарные сопроводительные документы), иные документы в соответствии с законодательством РФ. 4.1.3. Доставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, связанных с поставкой товара, осуществить собственными техническими средствами или за свой счет. 4.1.4.

Цена на поставляемый Товар формируется на условиях поставки со склада Поставщика, включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, НДС. С момента подписания Покупателем акта приемки Товара (накладной) и счета-фактуры согласно п. 2.2 настоящего Договора цена Товара и его общая стоимость считаются согласованными. 5.2. Товар поставляется на условиях товарного кредита.5.3.

Покупатель вправе приступать к реализации Товара (либо отдельной партии Товара) третьим лицам сразу после получения Товара от Поставщика. 5.4.

Покупатель должен оплачивать каждую отдельную партию Товара по настоящему Договору по ценам, указанным в товарно-транспортной накладной и/или счете-фактуре на соответствующую партию, не позднее ( ) календарных дней с даты поставки Товара. 5.5. Платежи за Товар производятся Покупателем на расчетный счет владельца Товара.6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1.

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео Типовой договор купли продажи мяса заключается в обычной письменной форме между различными правовыми субъектами. В сервисе можно скачать договор купли продажи мясной продукции, образец которого соответствует всем требованиям законодательства.

Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договоры купли-продажи Договоры купли-продажи движимого имущества Типовой договор купли продажи мяса Наш сервис позволяет избавить специалиста от рутинной работы: подробной вычитки после правок, исправления слетевших ссылок, поиска ошибок и противоречий, заполнения реквизитов.

Таким образом вы получаете не просто образец документа, а готовый к использованию типовой договор купли продажи мяса. Все документы составляются в рамках действующего законодательства РФ.

За несвоевременную оплату поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере % стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки оплаты.

Штрафные пени по настоящему Договору начисляются Поставщиком по дату поступления денежных средств на счет владельца Товара. 6.2.

Если Товар не будет оплачен Покупателем в срок, установленный настоящим Договором, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя возврата неоплаченного Товара, а Покупатель будет обязан незамедлительно вернуть Поставщику неоплаченный Товар.

В этом случае возврат Товара Поставщику осуществляется за счет Покупателя. 6.3. Поставщик имеет право в любое время осуществлять контроль за состоянием и наличием остатков поставленного Покупателю, но неоплаченного Товара, в том числе с направлением на склады Покупателя своих сотрудников с инспекционной проверкой.

Ассортимент поставляемого Товара, его количество и цена согласовываются между Сторонами дополнительно и указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах, выписываемых на каждую отдельную партию Товара. 1.3.

В целях выполнения настоящего Договора Поставщик информирует Покупателя о том, что он (Поставщик) является комиссионером по Договору комиссии с владельцем, который является комитентом по тому же Договору комиссии. Поэтому Стороны вводят в настоящий Договор понятие владелец.

Важно

Наименование и реквизиты владельца Товара указываются Сторонами в приложениях к настоящему Договору. 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕХОД РИСКА2.1. Покупатель или его доверенное лицо (грузоперевозчик) получает Товар на складе владельца Товара самовывозом, т.е. собственными силами и за свой счет (выборка Товара). Переход к Покупателю рисков по Товару происходит в момент отгрузки Товара со склада.

Читайте также  Где можно зарегистрировать договор купли продажи квартиры

В этом случае Покупатель обязуется беспрепятственно допускать представителей Поставщика в свои складские помещения и предоставлять складские и другие документы относительно остатков неоплаченного Товара. 6.4.

Во всем остальном Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ7.1.

Стороны обязуются прилагать максимальные усилия для устранения возникающих или могущих возникнуть разногласий исключительно путем переговоров.

7.2. Стороны согласны на досудебный претензионный порядок урегулирования споров. Основанием для заявления претензий Покупателя к Поставщику по качеству поставленного Товара будут являться акты экспертизы, составленные с привлечением экспертов ТПП РФ или БТЭ РФ или иных независимых компетентных организаций.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-o-kuple-produktov-myaso/

Договор купли-продажи мясных и овощных консервов

мясных и овощных консервов

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять товары в соответствии со спецификацией №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена устанавливается в рублях и понимается франко-склад в зависимости от вида товара и согласованного с Продавцом указания Покупателя. По согласованию между Покупателем и Продавцом допускается переадресование товара с уточнением цены по факту поставки.

2.2. Общая стоимость товара, купленного Покупателем в соответствии со спецификацией №1 настоящего договора составляет рублей.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара по настоящему договору должна быть произведена в соответствии со сроками, согласованными между сторонами графиков по номенклатуре Спецификации №1. Графики поставки будут представлены Продавцом на согласование Покупателю в течение банковских дней после перевода авансового платежа в соответствии с п.

5 настоящего контракта. После согласования сторонами указанные графики будут являться неотъемлемой частью настоящего договора. Согласование графиков поставки не будет служить причиной задержки начала поставки товаров (по отдельным номенклатурным позициям), которая может наступить банковских дней после перевода авансового платежа.

3.2. Покупатель в течение суток с момента согласования упомянутых графиков поставки обязан сообщить Продавцу адреса и транспортные реквизиты баз и складов в городах , предназначенных для приемки товаров, подлежащих к поставке по настоящему договору.

3.3. При переадресовании товара по согласованию между Покупателем и Продавцом допускается передача адресов и реквизитов упомянутых баз на момент пересечения переадресованным товаром экономической границы России.

3.4. Продавец обязан в течение часов с момента отгрузки товара известить Покупателя о сроке прибытия товара в пункт назначения в письменном виде, а также по телефаксу или телексу.

3.5. С целью проверки Покупателем товаров, являющихся предметом данного договора, Продавец извещает Покупателя о пункте отгрузки за банковских дней до даты отгрузки товаров. Покупатель имеет право осуществить проверку товаров при их погрузке или поручить проведение проверки третьей стороне.

3.6. Продавец имеет право досрочной поставки товара по согласованию с Покупателем, при этом он обязан в течение часов с даты отгрузки товара известить Покупателя в письменном виде (возможно по телексу или телефаксу) об отправке товара и представить копию накладной отгрузки (по телефаксу).

3.7. Продавец обязан в течение часов с даты отгрузки товара известить Покупателя в письменном виде (возможно по телексу или телефаксу) об отправке товара и представить копию накладной отгрузки (по телефаксу).

3.8. Продавец обязан в течение часов с момента пересечения экономической границы России известить Покупателя о сроке прибытия товара в пункт назначения в письменном виде (возможно по телексу или телефаксу) и представить копию накладной отгрузки.

Датой поставки считается дата накладной отгрузки. Все расходы, налоги любого вида с момента доставки Продавцом груза по условию данного договора франко-склад оплачивает Покупатель. Разгрузочно-погрузочные работы обеспечивает Покупатель за свой счет.

3.9. Право собственности на товар, а также все риски, связанные с ним, переходят от Продавца к Покупателю с момента доставки товара на базы и склады в .

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным международным стандартам и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность товара во время транспортировки и его хранения.

4.2. На каждое место должна быть нанесена следующая маркировка на русском языке, годе указывается:

  • наименование товара;
  • название пункта назначения;
  • наименование Продавца;
  • наименование Покупателя;
  • номер места;
  • количество единиц товара, приходящееся на одно место;
  • вес брутто;
  • вес нетто.

5. ПЛАТЕЖИ

5.1. Покупатель в течение банковских дней с даты подписания настоящего договора представляет Продавцу авансовый платеж в размере % общей стоимости настоящего договора, осуществив перевод рублевых средств в Банк на следующие счета для покупки валюты на валютной бирже: . При этом Покупатель в течение часов с момента проведения банковской операции обязан предоставить Продавцу копию соответствующего платежного поручения (возможно по телефаксу).

5.2. В случае просрочки указанного срока предоставления авансового платежа Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере % от полной стоимости договора за каждый день просрочки в течение первой недели просрочки и % за каждую последующую неделю. При этом общая сумма штрафа не может превышать % полной стоимости настоящего договора.

5.3. В случае просрочки предоставления авансового платежа начало поставок товара по настоящему договору переносится прямо пропорционально длительности этой просрочки.

5.4.

После поставки партии товара на сумму не менее % суммы выплаченного авансового платежа Покупатель открывает в банке Продавца безотзывный, согласованный, делимый, переводимый и восполняемый аккредитив на сумму, равную стоимости ежеквартальной поставки товара по настоящему договору, согласованную Продавцом с Покупателем отдельным протоколом, который будет являться неотъемлемой частью настоящего договора с помесячным (не позднее четырех банковских дней с момента оплаты поставки за предыдущий месяц) его восполнением по фактическим затратам предыдущего месяца.

5.5. Аккредитив открывается в банке Продавца в течение банковских дней с даты извещения Продавцом Покупателя о поставке товара на сумму % от объема выплаченного авансового платежа.

В случае просрочки указанного срока открытия аккредитива Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере % от оставшейся стоимости договора за каждый день просрочки в течение первой недели просрочки и % за каждую последующую неделю. При этом общая сумма штрафа не может превышать % полной стоимости настоящего договора.

При просрочке срока восполнения аккредитива Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере % от оставшейся стоимости договора за каждый день просрочки в течение первой недели просрочки и % за каждую последующую неделю. При этом общая сумма штрафа не может превышать % полной стоимости настоящего договора.

5.6. Аккредитив, открытый в пользу Продавца, будет оплачиваться по предъявлению в банк Продавца следующих документов:

  • копии счета (первые экземпляры);
  • копии накладных отгрузки;
  • копии акта приемки очередной партии товара.

5.7. Все расходы и комиссии банков, связанные с открытием аккредитива, несет Покупатель. Оставшаяся часть авансового платежа засчитывается при оплате товара с аккредитива равномерными частями пропорционально количеству поставляемых партий товара.

5.8. По желанию Покупателя оплата может производиться в долларах США, с пересчетом рублевых цен договора по курсу Центрального Банка России на момент подписания договора, при этом валютные средства переводятся на текущий валютный счет Продавца.

5.9. Продавец по мере отгрузки представляет Покупателю следующие документы:

  • копии счетов в 3-х экземплярах;
  • копия накладной отгрузки;
  • акт приемки.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Продавец гарантирует, что качество товара, поставляемых по настоящему договору, будет полностью соответствовать международным стандартам и будет подтверждено сертификатами поставщиков по видам продукции в каждой из поставляемых партий товаров.

7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Товары выборочно проверяются полномочными представителями Покупателя и Продавца на соответствие международным стандартам и сертификатам производителей.

Указанные проверки должны быть проведены не позднее часов после извещения Покупателя о прибытии товара на базы и склады .

Покупатель тем самым заявляет, что ему предъявлены образцы товаров, он ознакомлен с их качеством и предполагает, что остальные товары имеют, по крайней мере, такое же качество.

7.2. В случае возникновения спорных вопросов из-за несоответствия качества товара стандартам и сертификатам поставщиков, Покупатель имеет право оспорить качество товара и заявить рекламацию. При этом Покупатель обязан приложить к ней акт, оформленный в соответствии с действующими в России законами и правилами с участием одной из независимых контрольных организаций, компетентных в проведении подобного рода экспертиз.

7.3. В случае признания рекламации Продавец обязан заменить за свой счет зарекламированную партию товара.

Читайте также  Возврат полиса ОСАГО при продаже автомобиля

8. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

8.1. В случае одностороннего отказа Покупателя (Продавца) от выполнения условий настоящего договора Покупатель (Продавец) выплачивает Продавцу (Покупателю) неустойку в размере % от полной стоимости настоящего договора независимо от фазы его исполнения.

8.2. В случае просрочки поставки или неполной поставки товара Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере % от стоимости поставляемого в регламентированные сроки товара за каждый день просрочки или % от стоимости недопоставленной части товара. Причем оплата штрафа не освобождает Продавца от выполнения обязательств по настоящему договору.

8.3. В случае простоя транспортных средств, доставляющих товар по настоящему договору, по вине Покупателя он оплачивает издержки, связанные с этими простоями, и выплачивает Продавцу штраф в размере % от стоимости товара, доставленного данными транспортными средствами, а также убытки, связанные с этими обстоятельствами.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из сторон настоящего договора не будет нести ответственности за частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийные бедствия, а также война или военные действия, эмбарго, а также действия правительства, возникшие после заключения настоящего договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Ответственность сторон в случаях, не оговоренных настоящим договором, ограничивается возмещением в полном объеме первых убытков при наличии вины одной из сторон.

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по настоящему договору или в связи с ним и которые невозможно урегулировать дружественным путем, рассматриваются в арбитражном порядке в Арбитражном суде при Торгово-Промышленной палате г. , в соответствии с действующим законодательством России.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор действует в период с момента его подписания сторонами и до момента выполнения сторонами всех обязательств по нему.

11.2. Одностороннее расторжение договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством России.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все сборы (включая комиссию банков), налоги и таможенные расходы на территории России, связанные с выполнением настоящего договора, оплачиваются Покупателем и за его счет. Обязанность получения экспортных лицензий, если таковые потребуются, лежит на Продавце. Возможные изменения цен на товары, связанные с изменением налогов и налоговых пошлин, должны быть согласованы между Продавцом и Покупателем в письменной форме.

12.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

12.3. Непредусмотренные настоящим договором иные правила взаимоотношений регулируются действующим законодательством.

12.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, за исключением законных правопреемников, третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

12.5. Положения настоящего договора носят конфиденциальный характер и не подлежат оглашению либо ознакомлению третьей стороной. В случае нарушения условий конфиденциальности нарушившая сторона выплачивает другой стороне штраф в размере % общей стоимости настоящего договора. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, один экземпляр для Продавца и один экземпляр для Покупателя, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец _________________

Покупатель _________________

Источник: http://PravoDoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/kuplya-prodazha/dogovor-kupli-prodazhi-myasnih-i-ovoshnih-konservov/

Договор купли продажи мяса образец

  • если будут выявлены те или иные нарушения, то продавец в обязательном порядке должен возместить ущерб;
  • передать товар должного качества, о котором и было сказано в договоре.

Обязанности покупателя по договору купли-продажи мяса Покупатель обязуется:

  • покупатель должен принять товар, за исключением тех случаев, когда он является низкого качества;
  • в обязательном порядке покупатель должен произвести оплату, причем делая это в точно указанный в договоре срок;
  • внимательно проверить качество принимаемого товара.

Важно отметить, если покупатель получает товар низкого качества, то от продавца можно потребовать:

  • уменьшения цены;
  • устранения недостатков товара, причем осуществляя это в разумный срок;
  • возмещение расходов, которые были потрачены на устранение существующих недостатков товара.

В случае нарушения срока оплаты товара (п.4.2 договора) Продавец вправе перевести Покупателя на предварительную оплату без дополнительного уведомления. 5. Порядок отгрузки 5.1. Доставка товара в пределах г.Москвы может осуществляться как транспортом Продавца, так и самовывозом (выборка).
5.2.

Внимание

Минимальная партия отгрузки — 400 кг в ассортименте единовременно. Отгрузка товара одного наименования производится в количестве одного упаковочного места.

Поставка осуществляется не реже одного раза в неделю. Минимальная партия отгрузки может быть изменена Продавцом.
5.3.

Важно

В случае доставки товара транспортом Продавца он обязан иметь: — санитарный паспорт на машину; — чистую тару, обеспечивающую сохранность при перевозке. 6. Прием товара по качеству и количеству 6.1. Прием товара по качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями инструкций Госарбитража СССР N П-6 и П-7.

Договор поставки мяса

При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику товарно-сопроводительные документы, а также документы, подтверждающие соответствие товара установленным стандартам (техническим условиям), санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным правилам и нормам, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ (копии сертификатов соответствия, декларации соответствия, удостоверения качества и безопасности или их копии, ветеринарные сопроводительные документы), иные документы в соответствии с законодательством РФ. 4.1.3. Доставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, связанных с поставкой товара, осуществить собственными техническими средствами или за свой счет. 4.1.4.

Договор купли-продажи мясных и овощных консервов

Продавец по мере отгрузки представляет Покупателю следующие документы:

  • копии счетов в 3-х экземплярах;
  • копия накладной отгрузки;
  • акт приемки.

6. ГАРАНТИИ 6.1. Продавец гарантирует, что качество товара, поставляемых по настоящему договору, будет полностью соответствовать международным стандартам и будет подтверждено сертификатами поставщиков по видам продукции в каждой из поставляемых партий товаров.

7. РЕКЛАМАЦИИ 7.1. Товары выборочно проверяются полномочными представителями Покупателя и Продавца на соответствие международным стандартам и сертификатам производителей. Указанные проверки должны быть проведены не позднее часов после извещения Покупателя о прибытии товара на базы и склады .

Bad request

В случае расхождения по ассортименту, по количеству и (или) по качеству, между товаром, указанным в товарной накладной и фактически поставленным товаром Заказчик в течение 1 дня со дня выявления указанных недостатков уведомляет о них Поставщика.

Поставщик обязан в 1-дневный срок с момента получения уведомления направить полномочного представителя для составления совместного акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ -2).

6.5. Оформленный акт об установленном расхождении по ассортименту количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ -2) является основанием для предъявления Заказчиком претензии к Поставщику по количеству, качеству, ассортименту (в том числе скрытым недостаткам). 6.6. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика. 6.7.

Федерального закона -ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Получить полный текст 5.2. Срок годности пищевых продуктов должен соответствовать требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 2.

3«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.03г. №98.

Остаточный срок годности (срок реализации) на поставляемые продукты питания должен составлять не менее 2/3 нормативного срока годности (срока реализации), установленного на данную продукцию производителем. 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 6.1.

Какие сделки являются самыми распространёнными на планете в целом, совершаемые каждую минуту? Ответ: купля-продажа продуктов питания. Две основные физиологические потребности, которые не зависят ни от уровня развития личности, ни от возраста, вероисповедания или цвета кожи – потребность дышать и питаться.

Но если воздух бесплатен, то продукты приходится покупать.

Универсальность сделок В связи с тем, что естественная потребность в питании является определяющей и сделки по продаже продуктов носят самый массовый характер, законодательство практически всех стран мира наиболее урегулировано в сфере торговли продуктами.

Относительно нашей страны, договор купли-продажи продуктов питания, как юридическую сделку, не запрещается заключать как в стандартной письменной форме, так и в более простой, устной.

Все изменения или дополнения к настоящему договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 12.3. Непредусмотренные настоящим договором иные правила взаимоотношений регулируются действующим законодательством. 12.4.

Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, за исключением законных правопреемников, третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны. 12.5. Положения настоящего договора носят конфиденциальный характер и не подлежат оглашению либо ознакомлению третьей стороной.

В случае нарушения условий конфиденциальности нарушившая сторона выплачивает другой стороне штраф в размере % общей стоимости настоящего договора.

Договор купли продажи мяса образец скачать

Приемка по каждой отдельной партии товара оформляется Актом сдачи – приемки, который составляется в двух экземплярах и подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1.

Читайте также  Агентский договор на продажу товара образец

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 7.2.

За нарушение срока поставки товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки до фактического исполнения Поставщиком своего обязательства.

За поставку товара, не соответствующего условиям Договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в виде штрафа в размере 1% от стоимости такого товара. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения надлежащим образом обязательств по Договору. 7.3.

Договор купли продажи мяса образец скачать бесплатно

Продавец имеет право досрочной поставки товара по согласованию с Покупателем, при этом он обязан в течение часов с даты отгрузки товара известить Покупателя в письменном виде (возможно по телексу или телефаксу) об отправке товара и представить копию накладной отгрузки (по телефаксу). 3.7. Продавец обязан в течение часов с даты отгрузки товара известить Покупателя в письменном виде (возможно по телексу или телефаксу) об отправке товара и представить копию накладной отгрузки (по телефаксу).

3.8. Продавец обязан в течение часов с момента пересечения экономической границы России известить Покупателя о сроке прибытия товара в пункт назначения в письменном виде (возможно по телексу или телефаксу) и представить копию накладной отгрузки. Датой поставки считается дата накладной отгрузки.

Источник: http://advokat-na-donu.ru/dogovor-kupli-prodazhi-myasa-obrazets/

Договор о купле продуктов мясо

Но все равно заключительным моментом станет выступать тип товара, приобретаемый по такому соглашению. К нему прилагаются и дополнительные документы, сюда можно отнести акт приема-передачи.

Это и есть тот самый документ, который позволит в дальнейшем предъявить претензии в случае возникновения проблем со стороны участников сделки. Между юридическими и физическими лицами Если оформляется такой договор, это происходит исключительно стандартным образом, те или иные сложности отсутствуют.

Источник: http://sroorg.ru/dogovor-kupli-prodazhi-myasa-obrazets/

Договор поставки мяса физическому лицу образец

В случае обнаружения брака мясных продуктов вызов представителя Продавца является обязательным. 6.3. Полученный Покупателем товар возврату не подлежит. 6.4.

В случае нарушения вакуумной упаковки товара (производственный брак) Продавец обязан принять товар обратно и заменить его на аналогичный качественный товар, если Покупатель информировал об этом Продавца телеграммой, по факсу или телефонограммой в пределах срока реализации товара. 7. Ответственность сторон 7.1.

При отказе Покупателя принять заказанный товар в день отгрузки (выборки) Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 5% от стоимости товара. 7.2.

Соглашение станет включать в себя такие разделы:

  • предмет договора;
  • качество и упаковка используемого товара;
  • условия поставки, цена;
  • ответственность участников сделки;
  • срок действия договора;
  • иные условия и реквизиты.

Между физическими лицами Если документ оформляется только лишь между физическими лицами, то здесь важно отразить реквизиты, обозначая такие важные данные:

  • фамилия, имя и отчество;
  • место постоянной регистрации;
  • подпись.

Между юридическими лицами Здесь возникают некоторые сложности, можно столкнуться с нюансами.

Но все равно заключительным моментом станет выступать тип товара, приобретаемый по такому соглашению.

К нему прилагаются и дополнительные документы, сюда можно отнести акт приема-передачи.

Примерная форма договора на поставку мясной продукции

Внимание

В случае нарушения срока оплаты товара (п.4.2 договора) Продавец вправе перевести Покупателя на предварительную оплату без дополнительного уведомления.

5.
5.2. Минимальная партия отгрузки — 400 кг в ассортименте единовременно.
Отгрузка товара одного наименования производится в количестве одного упаковочного места.
Поставка осуществляется не реже одного раза в неделю. Минимальная партия отгрузки может быть изменена Продавцом. 5.3. В случае доставки товара транспортом Продавца он обязан иметь: — санитарный паспорт на машину; — чистую тару, обеспечивающую сохранность при перевозке.
6. Прием товара по качеству и количеству 6.1. Прием товара по качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями инструкций Госарбитража СССР N П-6 и П-7.

Договор поставки товара физическому лицу

Важно

Цена на товар определяется Продавцом, а накладная на реализуемый товар является протоколом согласования договорной цены.

Товар реализуется по цене, действующей на день отгрузки. 4. Порядок расчетов 4.1. Расчеты за поставляемый товар осуществляются в порядке предварительной оплаты.
4.2. По договоренности сторон оплата может производиться с отсрочкой платежа в течение 5 банковских дней с даты отгрузки товара.

Датой отгрузки считается дата, указанная в накладной.

4.3.

При осуществлении поставки товара транспортом Продавца затраты на транспортировку учитываются в цене товара.

4.4. При осуществлении отпуска товара путем самовывоза выборка товара должна быть произведена Покупателем в сроки, указанные в заявке (п.2.3 договора). При нарушении указанных сроков Продавец вправе реализовать товар по своему усмотрению и возвратить Покупателю поступившие в порядке предоплаты денежные средства. 4.5.

Это и есть тот самый документ, который позволит в дальнейшем предъявить претензии в случае возникновения проблем со стороны участников сделки. Между юридическими и физическими лицами Если оформляется такой договор, это происходит исключительно стандартным образом, те или иные сложности отсутствуют.
Но важно указать реквизиты сторон сделки.

Скачать образец договора купли-продажи мяса. Скачать бланк договора купли-продажи мяса. Скачать образец договора купли-продажи мяса между физическими лицами. Скачать бланк договора купли-продажи мяса между физическими лицами. Скачать образец договора купли-продажи мяса между юридическими лицами. Скачать бланк договора купли-продажи мяса между юридическими лицами.

Обязанности продавца по договору купли-продажи мяса Продавец обязан:

  • в обязательном порядке передать товар в должном ассортименте, количестве и комплектации.

Оплата за анализ продукции осуществляется за счет средств Поставщика. 4.4.

Периодически, не чаще одного раза в квартал, исключительно по письменной просьбе Заказчика, с учетом правовых и других нормативных актов (инструкций), продукция проверяется на соответствие государственным стандартам АНО РЦСМ или Территориальным управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области и другими контролирующими органами, на основе заключенных договоров, в т. ч. путем проведения лабораторных исследований качества продукции, отобранной выборочно на складах, как

Поставщика, так и Покупателя, в аттестованной и аккредитованной лаборатории за счет средств Поставщика.

5. Цена и порядок расчетов 5.1.

 это нужно: образец договор поставки мяса — добавлено по просьбе щербаков л. в.

Москва « » 201_ года. Индивидуальный предприниматель , действующий на основании Свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя № , в дальнейшем именуемый «Поставщик», с одной стороны, и гр.

, в дальнейшем именуемый «Покупатель», заключили настоящий договор поставки товара, далее – «Договор», о следующем: Статья 1. Предмет договора1.1.

Поставщик обязуется передать, а Покупатель – принять и оплатить продукцию (далее – Товар), указанную в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора поставки товара.

Статья 2. Порядок поставки2.1. Покупатель направляет с помощью устного или факсимильного сообщения Поставщику заявку на поставку необходимого количества и требуемой номенклатуры Товара.2.2.

На основании поступившей заявки от Покупателя, Поставщик оформляет Покупателю соответствующие документы на оплату Товара, подлежащего Поставке.2.3.

Источник: http://zakon52.ru/dogovor-postavki-myasa-fizicheskomu-litsu-obrazets/

Договор о купле продуктов мясо | dtpstory.ru

Но все равно заключительным моментом станет выступать тип товара, приобретаемый по такому соглашению. К нему прилагаются и дополнительные документы, сюда можно отнести акт приема-передачи. Это и есть тот самый документ, который позволит в дальнейшем предъявить претензии в случае возникновения проблем со стороны участников сделки.

Между юридическими и физическими лицами Если оформляется такой договор, это происходит исключительно стандартным образом, те или иные сложности отсутствуют. Но важно указать реквизиты сторон сделки. Скачать образец договора купли-продажи мяса. Скачать бланк договора купли-продажи мяса. Скачать образец договора купли-продажи мяса между физическими лицами. Скачать бланк договора купли-продажи мяса между физическими лицами.

Скачать образец договора купли-продажи мяса между юридическими лицами. Скачать бланк договора купли-продажи мяса между юридическими лицами.

Какие сделки являются самыми распространёнными на планете в целом, совершаемые каждую минуту? Ответ: купля-продажа продуктов питания. Две основные физиологические потребности, которые не зависят ни от уровня развития личности, ни от возраста, вероисповедания или цвета кожи – потребность дышать и питаться. Но если воздух бесплатен, то продукты приходится покупать.

Универсальность сделок В связи с тем, что естественная потребность в питании является определяющей и сделки по продаже продуктов носят самый массовый характер, законодательство практически всех стран мира наиболее урегулировано в сфере торговли продуктами.

Относительно нашей страны, договор купли-продажи продуктов питания, как юридическую сделку, не запрещается заключать как в стандартной письменной форме, так и в более простой, устной.

Понравилась статья? Поделить с друзьями: