Договор купли продажи трансформаторной подстанции образец

Содержание

Договор на проектирование, изготовление и поставку комплектной трансформаторной подстанции

Договор купли продажи трансформаторной подстанции образец

Г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Наименование организации] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

[наименование организации] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется спроектировать, изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить комплектную трансформаторную подстанцию (далее по тексту — Оборудование) в соответствии с техническим заданием и утвержденным проектом, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. На выполнение вышеуказанных работ Поставщик имеет лицензию от [число, месяц, год] N [значение], выданную [наименование органа, выдавшего лицензию], сроком действия до [число, месяц, год].

1.3. Номенклатура, количество, цена, сроки поставки и стоимость поставляемого Оборудования определяется в спецификации, которая согласовывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Получателем Оборудования является [Покупатель/иное лицо].

2. Качество и гарантия оборудования

2.1. Качество Оборудования должно соответствовать действующим нормам показателей качества, предусмотренным ГОСТами: [указать реквизиты конкретных ГОСТов], а также условиям настоящего договора.

2.2. Оборудование должно быть сертифицировано и обеспечено технической документацией.

2.3. При изготовлении Оборудования должны быть применены высококачественные материалы и обеспечены соответствующая обработка, сборка и техническое испытание.

2.4. Поставщик гарантирует высокое качество и бесперебойную надежную работу поставляемого Оборудования в течение [значение] месяцев со дня пуска его в эксплуатацию.

2.5. В течение гарантийного срока недостатки (дефекты) Оборудования устраняются за счет Поставщика по письменному требованию Покупателя об устранении дефекта.

2.6. Поставщик обязан в кратчайший срок устранить дефект или отгрузить новые детали (части) Оборудования взамен дефектных.

2.7. Покупатель вправе устранить дефекты самостоятельно за счет Поставщика, в случае, если последний по требованию Покупателя в установленный срок не устранит дефекты или не заменит дефектные детали (части) Оборудования.

Поставщик обязан оплатить стоимость ремонта в сумме фактических и подтвержденных расходов.

Мелкие недостатки, не терпящие отсрочки, исправляются Покупателем за счет Поставщика.

2.8. В случае исправления или замены дефектных деталей срок гарантии на Оборудование продлевается на время, в течение которого Оборудование не использовалось вследствие обнаруженного дефекта.

3. Порядок и условия поставки оборудования

3.1. Поставка Оборудования осуществляется в течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора.

3.2. Для осуществления поставки Оборудования и организации его транспортировки Покупатель в течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора обязан сообщить Поставщику свои реквизиты или реквизиты своих грузополучателей и передать детальные отгрузочные разнарядки, с указанием в них:

— станций назначения;

— количества и номенклатуры Оборудования, подлежащего транспортировке до указанных станций;

— реквизиты грузополучателя и другие сведения, необходимые для заполнения формы ГУ-12 и железнодорожных накладных.

3.3. Принятая Поставщиком отгрузочная разнарядка является основанием для отгрузки Оборудования Покупателю (получателю).

3.4. К сроку, указанному в п. 3.1 настоящего договора, Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с условиями настоящего договора, упаковано, замаркировано и поставлено Покупателю (получателю).

3.5. Досрочная поставка Оборудования может производиться по согласованию Сторон.

3.6. Доставка Оборудования осуществляется железнодорожным транспортом.

3.7. Доставка Оборудования осуществляется за счет [Поставщика/Покупателя].

3.8. Организацию предоставления железнодорожных платформ осуществляет Поставщик.

Платформы подлежат обязательному возврату в технически исправном состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Ответственность за возврат платформ возложена на [Поставщика/Покупателя].

3.9. Сопроводительные документы на Оборудование оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации об Оборудовании.

3.10. В течение [значение] часов с момента отгрузки Поставщик извещает Покупателя о произведенных отгрузках с указанием следующих данных: номера вагонов, квитанций; дата отгрузки.

3.11. В течение [значение] рабочих дней с даты отгрузки Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю (получателю) следующие документы:

— оригинал удостоверения качества;

— счет-фактуру;

— товарные накладные по форме ТОРГ-12;

— копии железнодорожных квитанций о приеме груза (дубликаты железнодорожных накладных).

3.12. Датой поставки Оборудования считается дата сдачи Оборудования перевозчику на железнодорожной станции отправления, указанная на календарном штемпеле транспортной железнодорожной накладной.

4. Приемка оборудования. Претензии

4.1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования, поставленного в соответствии с настоящим договором.

4.2. Приемка Оборудования по количеству и качеству осуществляется Покупателем (получателем) в одностороннем порядке в момент получения Оборудования от перевозчика.

4.3. Уполномоченный представитель Покупателя обязан произвести визуальный осмотр Оборудования, проверить его соответствие условиям настоящего договора (по качеству, количеству, комплектности и техническим характеристикам).

4.4. В целях сохранности Оборудования при поставках и создания условий для своевременной и правильной его приемки Покупателем (получателем) Поставщик обязан обеспечить:

4.4.1. Четкое оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве Оборудования фактически отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов Покупателю (получателю) в установленном порядке.

4.4.2. Строгое соблюдение действующих на железнодорожном транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки.

4.5. Покупатель (получатель) обязан обеспечить приемку Оборудования по количеству и качеству в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, настоящим договором и о выявленных несоответствиях или недостатках Оборудования незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

4.6. В случае наличия претензий по недопоставке Оборудования или по поставке некачественного Оборудования оформляется Акт недопоставки (Акт о браке), который отправляется Поставщику в течение [значение] рабочих дней с момента получения Оборудования.

4.7. Устранение недостатков, поставка недостающего Оборудования или замена некачественного Оборудования осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя, в которой должно быть указано количество Оборудования, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя с обязательным приложением Акта недопоставки (Акта о браке).

4.8. В случае признания претензии допоставка недогруженного Оборудования, а равно замена некачественного Оборудования должна быть произведена в течение [значение] рабочих дней с момента получения Поставщиком документов, указанных в п. 4.7 настоящего договора.

4.9. Монтаж Оборудования осуществляется силами [Покупателя/Поставщика].

4.10. Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующую техническую документацию:

— паспорт;

— чертежи и схемы;

— инструкции по монтажу Оборудования;

— инструкции по эксплуатации Оборудования;

— инструкции по техническому обслуживанию.

4.11. В случае поставки Оборудования без технической документации на него, поставка считается некомплектной и срок гарантии исчисляется со дня получения Покупателем технической документации.

Читайте также  Где заключается договор купли продажи квартиры

4.12. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или утраты переходит от Поставщика к Покупателю с момента принятия Оборудования транспортной организацией-перевозчиком.

С указанного момента обязанности Поставщика по поставке Оборудования считаются исполненными.

5. Права и обязанности сторон договора

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Спроектировать, изготовить и осуществить поставку Оборудования Покупателю (получателю) в количестве, в порядке и в сроки, определенные в договоре и в спецификациях.

5.1.2. Известить надлежащим образом Покупателя (получателя) об отправке Оборудования.

5.1.3. Передать Покупателю (получателю) документы, указанные в пунктах 3.11, 4.10 настоящего договора.

5.2. Покупатель (получатель) обязуется:

5.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Оборудования, поставляемого в соответствии с настоящим договором.

5.2.2. Оплатить поставляемое Оборудование в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3. Покупатель (получатель) вправе:

5.3.1. Отказаться от оплаты Оборудования ненадлежащего качества, а если такое Оборудование оплачено, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены Оборудования.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Покупатель оплачивает поставляемое ему Поставщиком Оборудование по цене, указанной в спецификации.

6.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.3. Расчет за поставленное Оборудование производится в течение [значение] банковских дней после исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, указанных в п. 3.11 настоящего договора.

6.4. Обязанность Покупателя по оплате поставленного Оборудования считается исполненной с даты [списания денежных средств с расчетного счета Покупателя/поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика].

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за Оборудование сумму или заменить Оборудование ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим требованиям, предъявляемым к данному виду товара.

7.3. За недопоставку или просрочку поставки Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] процентов от стоимости Оборудования за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

7.4. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с настоящим договором Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи сторон

Поставщик[вписать нужное][должность, подпись, инициалы, фамилия]М. П. Покупатель[вписать нужное][должность, подпись, инициалы, фамилия]М. П.

Источник: http://love-credit.ru/content/dogovor-na-proektirovanie-izgotovlenie-i-postavku-komplektnoy-transformatornoy-podstancii

Бланки договоров передачи на баланс трансформаторной подстанции

Передача электрооборудования на баланс энергетической компании один из вариантов решения имеющихся у СНТ проблем. Это снимает все «головные боли» с собственников отслуживших свое подстанций, опор и проводов.

У садоводов появится ответственный, с которого можно спросить за исправную работу электросетей. В таких случаях содержание и эффективное обслуживание электрических сетей становится затруднительным. Т.е. для получения ГАРАНТИРОВАННЫХ 15 кВт нам МОЭСК теоритически должен будет поменять трансформатор и провода (при необходимости).

Но при посещении МОЭСК нам было сказано, что при этом за транс и его замену мы все равно должны будем раскошелиться, просто на круг выйдет немного дешевле, чем если мы сети не отдадим.

Это вопрос вообще не понятен. Здесь нужно законы покопать. С другой стороны сейчас мы не имеем ограничения в кВт и мощность на участках регулируется только установленным на входе в дом оборудованием.

Передать по акту приема-передачи имущество, указанное в п.

1.1 настоящего Договора, в исправном техническом состоянии Арендатору в сроки, указанные в Договоре. 2.1.3. Урегулировать любые претензии третьих лиц, предъявляющих какие-либо законные права на предмет Договора.

2.1.4. В случае необходимости проводить капитальный ремонт сданного в аренду имущества, предварительно уведомив об этом за _______________ Арендатора.

2.2.

БалансЭнергоОбслуживание энергообъектов с 2012 года

Звоните нам: +7 (3412) 310-551 Строительство ЛЭП и трансформаторных подстанций. Строительство линий электропередач ВЛ, КЛ 6(10)/0,4 кВ.

Установка (монтаж) КТП, строительство ТП

Строительство ЛЭП и трансформаторных подстанций. Строительство линий электропередач ВЛ, КЛ 6(10)/0,4 кВ. Установка (монтаж) КТП, строительство ТП.

Услуги по комплексному обслуживанию электросетевого хозяйства, ВЛ, КЛ, ТП(КТП) напряжением 6(10)/0,4 кВ. Организация ООО «БалансЭнерго» на рынке услуг в области электроэнергетики действует с 2012 года.

Выполняем строительно-монтажные и пуско-наладочные работы линий электропередач на уровне напряжения 6(10)/ 0,4 кВ. В организации работает аттестованный постоянный обслуживающий персонал прошедший проверку знаний по электробезопасности в соответствии с действующим законодательством. Работы выполняются на высоком уровне и сдаются заказчику в установленный срок.

Договор аренды трансформаторной подстанции

Передаваемое в аренду Имущество находится в нормальном техническом состоянии, не обладает недостатками, препятствующими его использованию в указанных целях, свободно от любых прав третьих лиц и иных обременений.

2. Права и обязанности сторон 2.1.

Арендодатель обязуется: 2.1.1.

Передать Арендатору Имущество в срок, указанный в п. 1.7. настоящего договора, на основании акта приема-передачи Имущества, а также все относящиеся к арендуемому Имуществу документы, необходимые для его эксплуатации.

2.1.2.

Электросети СНТ: как их передать на баланс энергетикам, перестать беспокоиться и начать жить

Если организация, к которой присоединены электросети СНТ отказывается принимать на баланс ваши объекты, тогда начинайте обращаться в другие сетевые организации. Далеко не все сетевые организации отнесутся серьезно к предложениям в получении такого актива как электрические сети Вашего садоводства.

Вот такие организации с удовольствием рассмотрят предложения по получению объектов СНТ.

Акт приемки-передачи оборудования (приложение к договору о проектировании, изготовлении и поставке комплектной трансформаторной подстанции)

2.

Упаковка Оборудования: ______________________________________________. 3. Претензий по количеству, качеству, комплектности и сроку предоставления Оборудования Покупатель не имеет. Вариант. Претензии Покупателя к поставленному Оборудованию: ____________________________________________________________________.

4. Покупателю передана следующая техническая документация на Оборудование: 4.2. Проект, включая все чертежи и схемы.

4.3. Инструкции по монтажу Оборудования. 4.4. Инструкции по эксплуатации Оборудования. 4.5. Инструкции по техническому обслуживанию Оборудования.

5. Датой поставки считается дата доставки Оборудования в пункт назначения _______________________ «___»________ ____ г. согласно товарной накладной от «___»________ ____ г.

Оптимальные Инженерные решения в Электроэнергетике Будьте в курсе новостей На каких условиях и в каком установленном порядке возможно передать сети от юридического лица в ОАО «МОЭСК» СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий.

Правила проектирования и мон… Завершение комплекса работ (обследование, ПИР, СМР, ПНР и сдача в эксплуатацию) по реконструкции ТП заказчика: МО, Талдомский район, пгт. Вербилки, ул. Победы Специалистами ООО «Интеллект» завершен комплекс работ (обследование, ПИР, СМР, ПНР и сда… Завершение комплекса работ по монтажу и наладке системы АСКУЭ ЖК «Валентиновка парк»: МО, г.

Королев, ул. Горького Специалистами ООО «Интеллект» завершен комплекс работ по монтажу и наладке системы АСКУЭ…

Договор купли продажи трансформаторной подстанции образец

КТП — это железо, договор купли — продажи .

Я создал в 1988-м производство трансформаторных подстанций на базе издохшего завода. Устраивает, что я пахал, как негр, весь в масле и дырьях на штанах от сварки, а сейчас купил квартиру?

Читайте также  Договор купли продажи контрактного двигателя

В Москве. И ещё куплю . Не ворую. Не ипотека Реально. Мы с мужем купили квартиру.В 2011 году заключили договор долевого строительства,заплатили строительной организации 3 млн.322 тысячи,в этом году весной въехали в новую квартиру. И таких немало, я тебя уверяю.У нас 25-этажный дом!

Вы подстанцию зданием не считаете?

Договора купли — продажи нет, есть оплаченный счет от 2001 какие шансы зарегистрировать право собственности на На самом деле, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, несоблюдение простой письменной формы совершения сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и. на основании только счета- никак не зарегистрируешь( где основание перехода права собственности).

Договор купли-продажи оборудования — Советы юриста — АНГАРД.РФ

г. [место заключения договора] [число, месяц, год] [Организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и

[организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость оборудования по настоящему договору указана в согласованной между Сторонами спецификации оборудования. Указанная стоимость является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. Покупатель должен произвести оплату оборудования в полном объеме не позднее [срок] с момента подписания сторонами спецификации оборудования.

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.4. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Продавца].

3. Порядок, сроки и условия передачи оборудования

3.1. Передача оборудования осуществляется в течение [значение] календарных дней с даты вступления в силу настоящего договора и оформляется актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Доставка (вывоз) оборудования не включена в стоимость оборудования и осуществляется автотранспортом Покупателя или привлекаемых им третьих лиц со склада Продавца, расположенного по адресу [вписать нужное], в течение [значение] календарных дней c момента подписания акта приема-передачи.

4. Переход права собственности

4.1. Право собственности на оборудование, риск случайной гибели или повреждения оборудования переходит к Покупателю с момента получения оборудования по акту приема-передачи.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Продавец обязан:

5.1.1. Передать Покупателю оборудование надлежащего качества, в надлежащей упаковке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

5.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Покупателю необходимую документацию;

5.1.3. Передать Покупателю оборудование свободным от прав третьих лиц.

5.2. Продавец имеет право:

5.2.1. Требовать своевременной и в полном размере оплаты оборудования Покупателем;

5.2.2. Требовать вывоз оборудования с территории Продавца в указанный в п. 3.2 настоящего договора срок.

5.3. Покупатель обязан:

5.3.1. Обеспечить своевременный вывоз оборудования с территории Продавца;

5.3.2. Произвести оплату оборудования в порядке и в срок, предусмотренные настоящим договором.

5.4. Покупатель имеет право:

5.4.1. Требовать передачи оборудования в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора;

5.4.2. При передаче оборудования требовать проведения проверки его свойств или демонстрации использования.

5.4.3. В случае непредоставления возможности незамедлительно получить в месте продажи информацию об оборудовании Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за оборудование суммы и возмещения других убытков.

6. Качество оборудования

6.1. Качество передаваемого оборудования полностью соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ.

Гарантийный срок на оборудование составляет [указать нужное] с даты передачи оборудования.

7. Упаковка и техническая документация

7.1. Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность его в пути до конца места назначения.

7.2. В зависимости от характера оборудования каждая машина или агрегат снабжается паспортом, руководствами по сборке и эксплуатации, а также сертификатом завода-изготовителя о качестве.

8. Ответственность Сторон

8.1. При просрочке оплаты оборудования Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере [значение] % от стоимости оборудования за каждый день просрочки.

8.2. В случае просрочки передачи оборудования Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере [значение] % от стоимости оборудования.

8.3. Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия оборудования, передача которого просрочена на [значение] дней.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец

[вписать нужное] [вписать нужное]

М. П.

Покупатель

[вписать нужное] [вписать нужное]

М. П.

Приложение N 1

к договору купли-продажи оборудования

[N] от [число, месяц, год]

Спецификация оборудования

[Организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и

[организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящую спецификацию о том, что:

1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с договором купли-продажи оборудования [N] от [число, месяц, год] следующее оборудование:

N п/п Наименование оборудования и его ассортимент Единица измерения Цена за одно изделие Количество Модель Стоимость позиции Предприятие-изготовитель
1 2 3 4 5 6 7 8

2. Общая стоимость оборудования составляет [цифрами и прописью] рублей

3. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью договора купли-продажи оборудования [N] от [число, месяц, год].

Продавец

[вписать нужное] [вписать нужное]

М. П.

Покупатель

[вписать нужное] [вписать нужное]

М. П.

Приложение N 2

к договору купли-продажи оборудования

[N] от [число, месяц, год]

Акт
приема-передачи оборудования

г. [место подписания акта] [число, месяц, год] [Организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и [организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что:

1. По договору купли-продажи оборудования [N] от [число, месяц, год] Покупателем принято следующее оборудование, а также принадлежности и документация к нему:

Наименование оборудования и его ассортимент Единица измерения Количество Модель Предприятие-изготовитель
1 2 3 4 5 6

2. Техническое состояние вышеуказанного оборудования соответствует требованиям по его эксплуатации и действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

3. Покупатель не имеет претензий к качеству, ассортименту, количеству вышеуказанного оборудования.

4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи оборудования [N] от [число, месяц, год].

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах — по одному для каждой из Сторон.

Продавец

[вписать нужное] [вписать нужное]

М. П.

Покупатель

[вписать нужное] [вписать нужное]

М. П.

Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-kupli-prodazhi-tovarov-imushhestva-oborudovaniya/dogovor-kupli-prodazhi-oborudovaniya/

Конференция ЮрКлуба

кстати, на основании чего это требования Мосэнерго?

Но все живет такой вот практикой.

Странно, я вот в Питере сталкивалась именно с регистрацией. Т.е. мы, построив ТП регистрировали ее на себя (она явл недвижимостью) а потом передавали ее Ленэнерго в счет расчетов по договору, и проходили вторую перерегистрацию чего ли она в Вашей собственности останется?

в том то и дело, что они потом просят её им передать не помню точно, но по-моему они по старинке тербуют «передать на баланс» во обнаглели.

Электроснабжение объектов

09 Октября 2017, 11:27 Сергей Анатольевич, г.

Москва Такое расположение ВЛ создаёт угрозу жизни и здоровью людей Сергей Анатольевич Здравствуйте.

Вот это нужно будет обосновать.

Как именно сети угрожают по Вашему мнению? Если Вы про излучение то тут еще Роспотребнадзор привлекайте.

но не обязательно. что их ответ будет в Вашу пользу, например: Сергей Анатольевич, добрый день. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред.

Читайте также  Жалоба на менеджера по продажам образец

Источник: http://152-zakon.ru/blanki-dogovorov-peredachi-na-balans-transformatornoj-podstancii-12444/

Как оформить право на трансформаторную подстанцию

Как оформить право на трансформаторную подстанцию

Оксана В настоящее время практика строительства трансформаторных подстанций (далее ТП) в нашем городе такова. Место размещения ТП согласовываем с заинтересованными инстанциями городского округа (владельцами прочих инженерных коммуникаций, архитектура и пр.

), после чего в Службе эксплуатации городского хозяйства получаем ордер-разрешение на проведение строительно-монтажных работ. После установки ТП получаем в Ростехнадзоре разрешение на допуск в работу электроустановки. Далее ТП передаем на баланс эксплуатирующему подразделению сетевой компании.

В целях защиты прав и интересов сетевой компании, владеющей и эксплуатирующей данные ТП, оформляются права (собственность, либо аренда) на земельные участки с разрешенным использованием «для размещения ТП».

  • Гражданское право

  • Право собственности
  • В ноябре 2012 г. состоялась купля-продажа жилого дома с участками. На участке находится трансформаторная подстанция (КТП), купленная прошлым собственником для обеспечения электричеством своего дома.

    К сожалению, при продаже дома и земли передача указанного оборудования (трансформаторной подстанции) никак не была отражена ни в договоре купли-продажи ни в акте приема-передачи. Сейчас встал вопрос о переводе подстанции на нового собственника.

    Какие наши дальнейшие действия? Кто говорит, что нужно оформлять доп.соглашение к договору купли-продажи о том, что передается еще и подстанция. Кто говорит, что ничего не надо, просто переоформить в мосэнерго документы на нового собственника на основании правоустанавливающих документов на дом и на землю.

Кроме того, отношения собственников помещений в любых объектах недвижимости, которые созданы в порядке долевого строительства, прямо урегулированы статьями 1 и 16 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Отношения собственников помещений, расположенных в нежилом здании, возникающие по поводу общего имущества в таком здании, прямо законом не урегулированы.
Поэтому в соответствии с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ к указанным отношениям подлежат применению нормы законодательства, регулирующие сходные отношения, в частности статьи 249, 289, 290 ГК РФ.

В силу изложенного собственнику отдельного помещения в здании во всех случаях принадлежит доля в праве общей собственности на общее имущество здания.

Оформление права на трансформаторную подстанцию

N 491 в состав общего имущества включаются иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Из совокупности вышеизложенного, следует следующее. 1.

Трансформаторная подстанция, находящаяся непосредственно в здании (автостоянки) и предназначенная для его обслуживания входит в состав общего имущества этого здания. 2.

Оформление права собственности

На участке подрядчика находится трансформаторная подстанция, которая обеспечивает энергией подстроенное здание и планируется к ней подключить другое которое начинает подрядчик строить. Права на ТП ни за кем не закреплены, расходы никто не хочет нести, но существуют определенные риски.

Подрядчик имеет пожелание оформить ТП за собой.

Оформляется ли право собственности на трансформаторную подстанцию?

Заброшенная, никому не принадлежащаячитать ответы (1) Земельный участок в собственность Денежные средства Помогите пожалуйста! У нашей организации в собственности находится трансформаторная подстанция, к которой подключены несколько пользователей, которые платят только за энергию.

читать ответы (1) Возмещение эксплуатационных затрат Образец договора Наше предприятие владеет на праве собственности небольшой трансформаторной подстанцией.

В настоящее время возникла необходимость заключения договоровчитать ответы (1) Юридические лица Право собственности Заключение договора У ИП находится в собственности ТП (трансформаторная подстанция), есть договор энергоснабжения с энергосбытовой компаниейчитать ответы (2) Границы балансовой принадлежности Отключили подачу электроэнергии Защита прав Я имею в собственности трансформаторную подстанцию, площадью 68 кв. м.

Трансформаторная подстанция в собственность

Право собственности на здание ТП не зарегистрированочитать ответы (2) Право собственности на здание Право собственности Трансформаторная подстанция У нас бюджетная организация, по земельному участку (в нашей собственности, ограничений нет) проходит теплотрасса, линии электропередач, трансформаторчитать ответы (1) Земельные участки Собственник земли Как можно оформить участок под размещение трансформаторной подстанции в СНТ в собственность или заключить с местной администрацией договор бесрочной арены.читать ответы (1) Трансформаторная подстанция Местная администрация Владею земельным участком в собственности. На моем земельном участке стоит трансформаторная подстанция.

An error occurred

N 64 при разрешении споров о правах собственников объектов недвижимости (помещений) на общее имущество здания или сооружения (далее — здание), в котором расположены эти объекты, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в соответствии со статьей 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» дает следующие разъяснения. Регулирование отношений собственников помещений в многоквартирном доме, возникающих по поводу общего имущества, предусмотрено статьями 289, 290 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Как оформить право собственности на трансформаторную подстанцию

К общему имуществу здания относятся, в частности, помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в здании, а также лестничные площадки, лестницы, холлы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном здании оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. В соответствии с пп. ж п.2 ч.I Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.

Внимание

Таким образом, во втором случае назначение ТП – обслуживание (передача электрической энергии) здания автостоянки и нескольких многоквартирных домов.

При таких обстоятельствах, процедура оформления ТП в собственность сетевой компании, при условии, что указанная ТП функционально предназначена для обслуживания автостоянки, в составе которой она располагается и нескольких многоквартирных домов – ВОЗМОЖНА, поскольку такая ТП в понимании действующего законодательства (при отсутствии судебной практики, в части обслуживания ТП нескольких объектов) НЕ является общим имуществом, и соответственно не может принадлежать на праве общей долевой собственности собственникам помещений нескольких многоквартирных домов и собственникам автостоянки, то есть правовой режим общей собственности на ТП, обслуживающую несколько зданий, не распространяется.

Похоже что ТП не является объектом недвижимости на который оформляется свидетельство о регистрации недвижимости. Во всяком случае КТП точно не оформляется свидетельством.

Важно

Только прием в эксплуатацию. Вот нашел на просторах интернета. Как будет в реале посмотрим.»Уважаемые коллеги. Подскажите, как можно восстановить документы на трансформаторную подстанцию?На данный момент, никаких документов на подстанцию нет, она принадлежала строительному управлению и находится на её территории.

На неё приходит по высокой стороне 6 кВ. По низкой стороне с этой подстанции забирают две организации, которые не являются собственниками. Все документы исчезли. Подстанция не числится ни в строительном управлении, ни в электросетях.

В архивах нашли информацию, что подстанция введена в эксплуатацию в декабре 1982 года и является абонентской.

Это значит, что подстанция принадлежала бывшему строительному управлению, на чьей территории она располагается.Технические условия тем двум, запитанным от подстанции организациям когда-то давно выдавало строительное управление. Но если мы все правильно понимаем, при подаче заявки на подключение сетевая организация может сообщить в технадзор о безхозной трансформаторной подстанции и отключат её.

Как вы думаете, как лучше поступить в данной ситуации. Большое значение имеет какое отношение к данной подстанции Вы имеете, если на данный момент вы занимаете территорию бывшего строительного управления, то в данной ситуации лучше всего будет оформить её в собственность.

Обратившись в департамент, Вы получите акт выбора земельного участка для ЛЭП и трансформаторной подстанции.

Источник: http://advant24.ru/kak-oformit-pravo-na-transformatornuyu-podstantsiyu/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: