Договор на ремонт компьютерной техники образец

Содержание

Договор на обслуживание компьютерной техники: образец составления

Договор на ремонт компьютерной техники образец

  • 1 Особенности договора
  • 2 Как составить?
  • 3 Образец договора

Компьютерная техника в современном мире используется повсеместно всеми компаниями. Как бы ни старалось начальство купить самую современную технику, она в определенный момент выходит из строя.

И самая незначительная задержка на производстве или поломка одного компьютера может повлиять на работу сотрудников, и компания начнет терять деньги.

Чтобы этого не произошло, фирма составляет договор на обслуживание компьютерной техники.

Особенности договора

Договор на обслуживание компьютерной техники содержит данные:

  • перечень услуг, которые предоставляет нанятый персонал или организация;
  • стоимость обслуживания;
  • сроки проведения ремонта;
  • срок действия контракта;
  • в каких числах оплачиваются услуги и т. д.

По условиям сделки, исполнитель обязан выполнять проверку и ремонт всей компьютерной техники, а клиент оплачивать выполненную работу.

По предмету соглашения заказчик передает исполнителю перечень всей техники, список работ и адреса их местоположения.

Клиент определяет время и сроки проведения работ, а исполнитель ведет учет выполненного труда. В журналах записывается наименование техники, дата проведения обслуживания и ФИО сотрудника.

При помощи таких журналов можно выявить несвоевременное или некачественное исполнение должностных обязанностей сотрудником.

Сторонами сделки являются исполнитель и заказчик. Заказчиком может быть любая организация, компания или фирма. Исполнителем же может быть как юридическое лицо (фирма, организация), так и физическое лицо.

Как составить?

Договор на сервисное обслуживание компьютеров и техники оформляется и составляется письменно от руки или печатается на компьютере. Делается контракт в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Любые новые положения, которые появляются при соглашении исполнителем и заказчиком должны быть записаны, подтверждены сторонами и прикрепляются к основному договору в виде соглашений.

Новые положения и дополнения подписываются уполномоченными представителями или руководителями организаций.

Исполнитель не может передать обязанности по комплексному обслуживанию компьютеров третьим лицам без согласия клиента.

Обязательно письменное согласие заказчика с указанием передачи прав и обязанностей другим лицам или организациям.

Также стороны подписывают согласие, что все данные, переданные друг другу, являются конфиденциальными и являются коммерческой тайной.

Исключением являются сведения, которые должны быть раскрыты в соответствии со статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации. Исполнитель и заказчик указывают в договоре свои уполномоченные лица или своих правопреемников.

Особенностью контракта является то, что исполнитель не несет никакой ответственности за механические повреждения техники вследствие затопления, климата, природных катаклизмов и т. д.

Заключить договор на обслуживание компьютерной техники можно бессрочно.

Заказчик может прервать действие сделки в любое время, но при этом обязан закончить все финансовые отношения и урегулировать их.

Исполнитель же обязан предупредить клиента о разрыве контракта за 2 месяца до этого.

Условия оплаты

У каждого физического лица или организации есть заранее составленный прайс-лист, в котором указаны цены на услуги. Клиент может с этим листом ознакомиться.

Однако заказчику следует проконсультироваться с сотрудниками компании-исполнителя, так как некоторые ситуации с техникой являются нетипичными и не входят в список прайс-листа.

После изучения цен на услуги и консультации с представителем фирмы, стороны обсуждают и устанавливают точную цену, которая будет выплачиваться ежемесячно/ежеквартально/ежегодно.

Денежная сумма и дата выплат указывается в договоре.

Обычно условия вознаграждения по договору на обслуживание компьютерной техники содержат информацию об одной единице техники и денежной суммы за нее.

То есть, в документе записывается, сколько будет стоить ремонт одного компьютера.

Если в организации появились проблемы с несколькими единицами техники, то все суммируется.

Чаще всего оплата труда производится до 25 числа каждого месяца. Однако исполнитель вправе односторонне изменить стоимость и сроки оплаты, но должен предупредить об этом заказчика за месяц до изменений.

Также в пункте договора о суммах и выплатах пишется о штрафах и компенсациях. Подробно расписываются ситуации и случаи, в которых возникнет необходимость оплаты штрафа или компенсации.

Такая информация указывается для безопасности сторон, чтобы можно было решить споры и конфликты при помощи переговоров и консультаций.

В случаях, если клиент и исполнитель не пришли к взаимному согласию, дело по инициативе одной из сторон может перейти в суд.

Образец договора

Для формы договора на комплексное обслуживание компьютерной техники, важнейшими пунктами являются права и обязанности сторон, условия договора и оплата труда.

Контракт должен содержать данные:

  • Точное название обслуживаемой фирмы, со всеми регистрационными номерами. ФИО и паспортные данные сотрудника, ответственного за обслуживание техники или название компании-исполнителя со всеми регистрационными номерами;
  • В первом пункте договора описывается его предмет, суть, причина составления;
  • Во втором пункте подробно расписываются права и обязанности исполнителя и заказчика. Чем более подробным будет список и наименования техник, тем меньше будет возникать споров и конфликтных ситуаций;
  • В третьем пункте указывается стоимость, порядок выплат, расчеты и перерасчеты, штрафы и компенсации;
  • В четвертом пункте пишется ответственность сторон, кто понесет наказание и кто будет виноват в случаях несвоевременной или некачественно выполненной работы. А также ответственность заказчика при несвоевременной оплате услуг исполнителя;
  • В пятом пункте стороны согласуют условия, при которых договор может быть расторгнут в одностороннем порядке до окончания срока действия;
  • В шестом пункте указываются адреса, контакты и банковские реквизиты сторон;
  • В седьмом пункте договора указываются дополнительные положения, особые условия и обстоятельства непреодолимой силы, если таковые имеются;
  • В восьмом пункте указывается срок договора и сроки оплаты труда исполнителя;
  • В конце документа ставятся штампы организаций, подписи уполномоченных представителей с расшифровкой.

Образец договора можно скачать по ссылке.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

Источник: https://itbu.ru/dogovor/dogovor-na-obsluzhivanie-kompyuternoj-texniki.html

Договор на ремонт оргтехники образец

Заказчика. 1.2. 2. Внимание ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 2.1. Техническое обслуживание в соответствии с настоящим договором включает: 2.1.1.

Освидетельствование технического состояния техники специалистами Исполнителя при заключении настоящего договора; внесение её типа, заводского номера и количества в перечень (Приложение №1), с указанием места размещения.

2.1.2.

Договор на техническое обслуживание оргтехники Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1 % от стоимости услуг, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором услуги были оказаны ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.6.6.

Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по техническому обслуживанию оргтехники Заказчика. 1.2.

Освидетельствование технического состояния техники специалистами Исполнителя при заключении настоящего договора; внесение её типа, заводского номера и количества в перечень (Приложение №1), с указанием места размещения. 2.1.2.

Вознаграждение за это он получает также на основе договора, где прописана четкая сумма за выполнения конкретного перечня действий. Договор на ремонт оргтехники предусматривает следующий перечень услуг:

  1. Функциональный контроль за работой техники;
  2. Ее текущий ремонт, замена, а также капитальный ремонт компьютеров;
  3. Внедрение и ведение различных системных программ, для функционирования которых, необходимо воздействие специалиста;
  4. Установка и замена компьютера или всего технического комплекса организации;
  5. Иные виду услуг.
Читайте также  Трехсторонний договор поставки товара образец

Что же касается содержания данного соглашения, то в нем, прежде всего, четко указываются стороны и их подробные реквизиты, а также счета перечисления оплаты по итогам работы. Как уже отмечалось, подробно составляется перечень необходимых услуг, требуемых от специалиста, а также точная сумма вознаграждения.

Тольятти, ул. ),подстанция скорой медицинской помощи Автозаводского района(г. Тольятти, ул. ),2 подстанция скоро медицинской помощи Автозаводского района(г.

Тольятти, б-р Здоровья,25,стр.21),подстанция скорой медицинской помощи Комсомольского района(г. Тольятти ул. Б). 2.1.2..

Исполнитель обязан выполнять ремонт компьютерной и оргтехники в соответствии с требованиями технической документации на ремонтируемое оборудование. 2.1.

3 Запасные части, используемые для ремонта оборудования Заказчика должны быть оригинальными, не бывшими в употреблении, не восстановленными, с не просроченным сроком годности, рекомендованными заводом-изготовителем. 2.1.4.

ЗАКАЗЧИК проверяет выполненные объемы, содержание и качество услуг, подписывает Акт и производит расчет в порядке и сроки, предусмотренные Договором при условии получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующих счетов, либо направляет мотивированный письменный отказ. 2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе по своему усмотрению для выполнения своих обязательств перед ЗАКАЗЧИКОМ, привлекать к оказанию услуг, по настоящему Договору третьих лиц.

За действия привлеченных к оказанию услуг третьих лиц ИСПОЛНИТЕЛЬ отвечает перед ЗАКАЗЧИКОМ так же, как и за действия своих сотрудников. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 3.1.1.

Выполнять Заявки ЗАКАЗЧИКА в сроки и в порядке, установленном в разделе 2 Договора. 3.1.2.

Составить акт осмотра, в котором указываются перечень услуг, которые необходимо осуществить, и детали, подлежащие замене, при необходимости стоимость указанных деталей. 3.1.3.

При невозможности отремонтировать печатающее устройство, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется заменить неисправное печатающее устройство на печатающее устройство того же производителя с аналогичными характеристиками.

В случае не подтверждения сервисным центром того, что поломка печатающего устройства вызвана использованием регенерированного картриджа ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ собственными силами устраняет неисправность и выставляет счет за проделанную работу ЗАКАЗЧИКУ 4.2.6.

4.2.7.

4.5.

Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия, уведомив другую сторону не менее, чем за дней до его расторжения; в этом случае взаиморасчеты сторон производятся исходя из фактического времени оказания Исполнителем услуг по договору и общей суммы договора. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 5.1.

2.1 Технические средства комплектующих и (или) расходных материалов к оргтехнике по Акту приемки работ или накладной. 2.9 Эксплуатировать технические средства в соответствии с требованиями и инструкциями фирмы – изготовителя.

В перечень работ по настоящему графику посещений, если сторонами не оговорено другое, входит: осмотр технических средств; диагностика неисправности (в случае возможности её проведения на территории Заказчика); мелкий ремонт, не требующий замены комплектующих; профилактические работы; консультации для пользователей технических средств.

1.4 Сроки и условия гарантии на выполненные Исполнителем работы отражаются в акте приемки-сдачи работ.

Во всех остальных случаях гарантия на выполненные работы действует в течении двух календарных месяцев со дня приемки Заказчиком технических средств от Исполнителя. 2.Заказчика, в дальнейшем Техника, в рабочем состоянии.

Центр поддержкиказахстанского бизнеса Многие предприниматели оказывают разного рода услуги. Например, услуги по ремонту техники или оборудования.

В то же время, и сами предприниматели нередко пользуются различными услугами. Предлагаем Вам форму договора об оказании услуг.

Его условия изложены таким образом, чтобы в большей мере защитить интересы Заказчика.

АО « », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности Сторона, а совместно Стороны, заключили настоящий договор об оказании услуг и пришли к соглашению о нижеследующем: Договор на техническое обслуживание оборудования .

Узнайте к чему:  Типовой договор о материальной ответственности 2019

Образец договора на оказание услуг по ремонту оргтехники

В перечень работ по настоящему графику посещений, если сторонами не оговорено другое, входит: осмотр технических средств; диагностика неисправности (в случае возможности её проведения на территории Заказчика); мелкий ремонт, не требующий замены комплектующих; профилактические работы; консультации для пользователей технических средств. Все изменения и дополнения к настоящему графику посещений оформляются документально.

Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ. 6.13.

Результаты услуг имеют существенные или неустранимые недостатки. 6.14. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

При расторжении контракта Заказчик обязан: 6.15.

Принять фактически оказанные Исполнителем на момент расторжения настоящего Договора работы надлежащего качества. 6.16.

Потребовать от Исполнителя, в течение гарантийного срока, устранения возникших неисправностей в соответствии с условиями гарантии, изложенными в Акте приемки работ. 3.

Ответственность Сторон: 3.

1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 3.

2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору: — если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. — 4. Срок действия Договора: 4.

Установка запасных частей производится исполнителем в рамках настоящего договора и только с согласия Заказчика.

Работа по заправке картриджей в данный договор не входит, эта услуга оплачивается Заказчиком отдельно. 3.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 3.1.

Исполнитель обязуется: 3.1.1. Обеспечить прибытие специалиста к Заказчику до часов рабочего дня, следующего после поступления заявки (не считая выходных и праздничных дней). 3.1.2.

Осуществить, при выявлении необходимости и с согласия Заказчика, замену запасных частей или заправку оборудования расходными материалами, предварительный заказ требуемых запасных частей и расходных материалов. 3.1.3.

Все замены запасных частей и расходных материалов производятся только с согласия Заказчика.

В перечень работ по настоящему графику посещений, если сторонами не оговорено другое, входит: осмотр технических средств; диагностика неисправности (в случае возможности её проведения на территории Заказчика); мелкий ремонт, не требующий замены комплектующих; профилактические работы; консультации для пользователей технических средств.

Все изменения и дополнения к настоящему графику посещений оформляются документально. Другие виды работ (ремонт, заправка расходными материалами и т.д.

) оговариваются сторонами дополнительно и оплачиваются по отдельным счетам. 1.

4 Сроки и условия гарантии на выполненные Исполнителем работы отражаются в акте приемки-сдачи работ.

Узнайте к чему:  Договор аутстаффинга на предоставление персонала 2019

6.4.

В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ обязанности по оплате услуг, предусмотренной разделом 5 настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени, начиная с 7 (седьмого) банковского дня от даты получения счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день такой просрочки. 6.5.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в Арбитражном суде Тюменской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 8.2. Все возможные претензии по настоящему Договору рассматриваются в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения претензии. 8.3.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 8.4.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 8.5.

Изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.9.

Права и обязанности: Исполнитель обязуется: 2.1 Принять от Заказчика Технические средства для выполнения работ по техническому обслуживанию.

Список технических средств с указанием марки, модели, года выпуска, серийного номера, показаний счетчиков и других данных оформляется отдельным списком, который является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

По требованию Исполнителя технические средства могут быть опломбированы . 2.

2 По согласованию с Заказчиком определить необходимый объем, стоимость и сроки ремонтно-наладочных работ. 2.

3 Выставить счет с перечнем необходимых работ, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике. Исполнитель имеет право: 2.

3. Порядок оказания услуг 3.1. Исполнитель оказывает услуги по ремонту и обслуживанию оборудования Заказчика с целью восстановления работоспособности. 3.2. Проведение Исполнителем ремонта оборудования осуществляется по устным заявкам Заказчика. 3.3.

По желанию сторон может указываться и срок работы, но обычно этого не происходит.

Требования к договору на ремонт оргтехники Закон не устанавливает обязательность заключения соглашения именно в письменной форме, однако это осуществляется зачастую по решению самих участников договора. Также, следует заверить договор печатями организаций во избежание возможных противоречий.

Читайте также  Существенные условия агентского договора

Замена материнской платы на материнскую плату gigabyte ga-g41mt-s2pt

Как правило, осуществлять такую деятельность может либо штатный специалист, который работает на постоянной основе в данной организации и осуществляет ремонт и обслуживание оргтехники, либо лицо, привлекаемое по договору для оказания конкретного перечня услуг. Что предусматривает договор на ремонт оргтехники и его содержание Данный вид соглашения является разновидностью договора на оказания услуг.

Источник: https://fileddl.info/dogovor-remont-orgtekhniki-obrazets/

Договор на ремонт оргтехники образец бланк

Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 5 (пять) рабочих дней. 6.9.

Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего Договора.

6.10. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 6.11. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях.
6.12.

Договор на техническое обслуживание оргтехники

Обеспечивать беспрепятственный доступ к оборудованию специалистам, прибывшим по его вызову; условия работы, соответствующие требованиям санитарии, техники безопасности и охраны труда. 3.2.3.

Достоверно информировать Исполнителя о всех неисправностях, возникших в процессе эксплуатации оборудования.
3.2.4. Подписать двусторонний акт взаимных претензий при нарушении правил эксплуатации оборудования. 3.3.

Техническое обслуживание и ремонт производятся по выбору Заказчика либо на площадях Заказчика, если позволяет место установки оборудования, либо в стационаре.
3.4.

Договор № — ремонт оргтехники В актах сдачи-приемки работ указываются: инвентарный номер, класс техники, вид и категория работ, наименование, количество запасных частей Исполнителя, использованных при проведении ремонта, отметка о проведенной технической диагностики и тестировании, общая стоимость оказанных услуг. 3.4.

400 bad request

Все замены запасных частей и расходных материалов производятся только с согласия Заказчика.

В случае отказа Заказчика от необходимых замен запасных частей и расходных материалов, Исполнитель не несет ответственности за качество работы оборудования. 3.2. Внимание Заказчик обязуется: 3.2.1.

Соблюдать условия и правила эксплуатации оборудования, изложенные в «Руководстве пользователя». 3.2.2.

Обеспечивать беспрепятственный доступ к оборудованию специалистам, прибывшим по его вызову; условия работы, соответствующие требованиям санитарии, техники безопасности и охраны труда.
3.2.3.

Достоверно информировать Исполнителя о всех неисправностях, возникших в процессе эксплуатации оборудования. 3.2.4. Подписать двусторонний акт взаимных претензий при нарушении правил эксплуатации оборудования.

3.3.

Договор № ___ — ремонт оргтехники

Приложение к извещению о запросе котировок Проект договора «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач // ДОГОВОР № на ремонт компьютерной и оргтехники г. Тольятти « » 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № от « » 20 г., заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.Предмет Договора 1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется с использованием собственных запасных частей и материалов выполнить работы по ремонту компьютерной и оргтехники, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 6.2.В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2. Все споры и разногласия, возникающие в период действия договора, урегулируются путем переговоров ответственными представителями сторон. При не достижении согласия, спор решается в Арбитражном суде . Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

Договор технического обслуживания оргтехники

На обслуживание по договору ставится только исправное оборудование.

В случае необходимости, по факту освидетельствования, ремонт и устранение имеющихся неисправностей Исполнителем до заключения договора, за счет Заказчика или им самим. 2.1.3.

Ежемесячные (или ежеквартальные) регламентные работы, проводимые Исполнителем в соответствии с технической документацией на оборудование, за исключением работ, выполняемых оператором и изложенных в «Руководстве пользователя». 2.1.4. Проверку надежности функционирования всех блоков и оборудования в целом: чистку, смазку, регулировку и работу по замене деталей, если такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации. 2.1.5. Консультации Заказчика по вопросам эксплуатации, обслуживания, приобретения запасных частей, расходных материалов и бумаги. 2.2.

DR3 8Gb 1600MHz Corcair 2x4Gb Veng,1.

5V, Intel, i7,i5/Ph II (CMZ8GX3M2A1600C9) 6 Ремонт принтеров 10 Замена картриджа в принтере Samsung ML-1710P 4 11 Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3130 2 12 Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3120 1 13 Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3117 2 14 Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3150 1 15 Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3121 3 16 Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3116 2 17 Замена картриджа в принтере Xerox WorkCentre 3119 2 18 Замена картриджа в принтере HP LJ P1005 1 19 Замена картриджа в принтере HP LJ P1006 1 20 Замена картриджа в принтере HP LJ 1160 2 21 Замена картриджа в принтере HP LJ 1200s 1 22 Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3100MFP 2 23 Замена Фотобарабан 25000 страниц () в принтере OKI B410DU 1 Итого Сумма оказываемых услуг по ремонту компьютерной техники составляет: ( ) рублей 00 копеек.

Договор по ремонту оргтехники образец

Все приложения к настоящему договору подписываются аналогично настоящему договору и являются неотъемлемыми его частями. 7.2. Стороны не имеют права передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам. 7.3.

Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 8.1.

Настоящий договор вступает в силу на следующий день после поступления средств на расчетный счет Исполнителя и действует в течение месяцев. 8.2.

Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на следующий срок. 9.

Установка запасных частей производится исполнителем в рамках настоящего договора и только с согласия Заказчика. Работа по заправке картриджей в данный договор не входит, эта услуга оплачивается Заказчиком отдельно. 3.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1. Обеспечить прибытие специалиста к Заказчику до часов рабочего дня, следующего после поступления заявки (не считая выходных и праздничных дней).

3.1.2.

Осуществить, при выявлении необходимости и с согласия Заказчика, замену запасных частей или заправку оборудования расходными материалами, предварительный заказ требуемых запасных частей и расходных материалов. 3.1.3. Все замены запасных частей и расходных материалов производятся только с согласия Заказчика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 5.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2.

Все споры и разногласия, возникающие в период действия договора, урегулируются путем переговоров ответственными представителями сторон. При не достижении согласия, спор решается в Арбитражном суде г.

. Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 6.2.

  • Конституционное право
  • Предпринимательское право

Источник: http://buh-nds.ru/dogovor-na-remont-orgtehniki-obrazets/

Договор на обслуживание компьютерной техники

г. ____________ «___»________ ___ г. _________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта)___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.

)»Исполнитель», в лице ____________________________________________________, (должность, Ф.И.О.

)действующ___ на основании ________________________________________________, (Устава, положения, доверенности или паспорта)с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники с периодичностью, предусмотренной настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги.

1.2. Вызов специалиста Исполнителя осуществляется путем направления Заказчиком заявки, в которой должна быть указана следующая информация: задание Заказчика, желаемые сроки оказания услуг.

Заявка должна быть направлена по факсу N _________, электронной почте _____________ или телефону N _________.

Читайте также  Существенные условия договора агентирования

Исполнитель обязан направить Заказчику подтверждение о получении заявки в течение _______ с момента ее получения и направить своего специалиста для выполнения заявки не позднее _______ с момента получения заявки.

1.3. Сроки выполнения заявки зависят от содержания услуг, запрошенных Заказчиком, но не могут превышать _______ с момента прибытия специалиста Исполнителя на место оказания услуг.

1.4. Местом оказания услуг по настоящему Договору признается: _____________ (указать адрес).

2. СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать следующие услуги:

2.1.1 Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров (далее — ПК).

2.1.2. Программное обеспечение по требованиям Заказчика.

2.1.3. Обучение персонала Заказчика работе на ПК.

2.1.4. Устное консультирование по вопросам приобретения и эксплуатации оргтехники.

2.1.5. Устное консультирование персонала Заказчика по работе в «1С» программах.

2.1.6. Настройка бухгалтерских программ по требованию Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в порядке: _________________ в срок: _____________.

3.2.

Стоимость работы одного специалиста Исполнителя составляет _____ рублей за один час работы, но не более _______ рублей за 1 (один) месяц.

Оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту (Приложение N _____), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Исполнитель обязан ежемесячно в срок ________ направлять Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг (образец акта приведен в Приложении N _____ к настоящему Договору), подписанных Исполнителем.

В акте должно быть указано количество задействованных специалистов, а также количество часов работы каждого специалиста.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг по причине некачественного оказания услуг Стороны согласовывают перечень необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

5.2. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив другую Сторону не позднее чем за ________ до предполагаемой даты расторжения .

5.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

5.3.1. Прейскурант Исполнителя (Приложение N __).

5.3.2. Образец акта оказанных услуг (Приложение N __).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «___»_____ ___ г.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Исполнитель: ____________/________________ ______________/_________________ М.П. М.П.

———————————

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст.

782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8

Образец договора на оказание услг по ремонту компьютерной техники

Примерный объем оказываемых услуг: _____________________ 1.3. По окончании оказанных услуг проводится тестирование результата.

1.4. Дополнительно могут оказываться следующие услуги: _________ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЗАКАЗЧИКА 2.1. Структура и состав информации определены настоящим техническим заданием и могут уточняться в процессе оказания услуг.

2.2. Требования к серверной части: _______ 3. Исполнитель обязуется: 4.1.1.

Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Оказать Заказчику услуги своими силами.

4.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика. 4.1.4.

Договор на обслуживание и ремонт компьютерной техники

1 настоящего договора, составляет ____ USD в рублях по курсу ЦБ +2%. 4.2.Заказчик оплачивает авансовым платежом услуги по абонентскому обслуживанию компьютерной техники за ____ месяц согласно п.

4.1. 4.3.Стоимость услуг Исполнителя, указанная в п.

4.1, устанавливается на весь срок действия настоящего договора и изменению не подлежит.

5.1.Исполнитель обязуется осуществлять ____ плановых выездов в месяц. 5.2.Заказчик имеет право на ____ экстренных вызовов в месяц. Исполнитель обязуется осуществлять экстренный выезд в течении 3-4 часов.

Договор на обслуживание компьютерной техники

Вызов специалиста Исполнителя осуществляется путем направления Заказчиком заявки, в которой должна быть указана следующая информация: задание Заказчика, желаемые сроки оказания услуг. Заявка должна быть направлена по факсу N _________, электронной почте _____________ или телефону N _________.

Исполнитель обязан направить Заказчику подтверждение о получении заявки в течение _______ с момента ее получения и направить своего специалиста для выполнения заявки не позднее _______ с момента получения заявки.

1.3.

Сроки выполнения заявки зависят от содержания услуг, запрошенных Заказчиком, но не могут превышать _______ с момента прибытия специалиста Исполнителя на место оказания услуг. 1.4. Местом оказания услуг по настоящему Договору признается: _____________ (указать адрес).

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать следующие услуги: 2.1.1 Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров (далее — ПК). 2.1.2.

Договор оказания услуг по системному администрированию и техническому обслуживанию компьютерной, копировальной и оргтехники, систем видеонаблюдения

Исполнитель обязуется:2.1.1.

Обеспечить высокое качество оказываемых услуг.2.1.2.

При оказании услуг на территории Заказчика проводить работы в согласованное с Заказчиком время.2.1.3. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными контрагентами Заказчика.2.1.4. Вести учет выполненных работ.2.1.5.

Представлять Заказчику информацию и материалы, имеющие отношение к настоящему Договору.2.1.6.

При оказании услуг на территории Заказчика предоставить Исполнителю помещение, оборудованное рабочими местами, компьютерной техникой, программным обеспечением, оргтехникой, средствами связи.2.2.3.

Договор оказания услуг по ремонту компьютерной техники образец заполнения

2.6.

Настройка бухгалтерских и иных программ под специфику Заказчика. 3.1.

Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в безналичном порядке ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца на основании счетов, выставленных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком.

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи и оплаты выставленного Подрядчиком счета по причинам недоработок

Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники

1.2. Под сервисным обслуживанием в настоящем договоре понимается: 1.2.1. Периодический профилактический осмотр и своевременный ремонт компьютерной техники Заказчика, указанной в п.

1.1 настоящего договора, обеспечивающий его надежное функционирование; 1.2.2.

Устранение возникающих неисправностей и дефектов оборудования (при наличии такой технической возможности) в течение ___ дней с момента получения об этом уведомления Заказчика либо замена дефектных деталей; 1.2.3. В случае необходимости, в ходе ремонта замены комплектующих деталей, Исполнитель осуществляет поиск и покупку указанных комплектующих за счет Заказчика; 1.2.4.

Договор на оказание компьютерных услуг

2. Права и обязанности сторон 2.1.

Исполнитель: 2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п.

1 настоящего договора по месту на¬хождения Заказчика: ______________________________________________. 2.1.2.

Обеспечивает Заказчика квалифицированными специалистами ежеднев¬но с ___ ч до ____ ч на весь срок действия договора.

2.1.3. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов и чис¬ло рабочих мест, необходимых для выполнения заявок Заказчика.

2.1.4. Самостоятельно осуществляет оборудование рабочих мест специалистов (компьютеры, принтеры, ксерокс, канцелярские принадлежности).

2.1.5. Производит доставку и установку своего компьютерного оборудования у Заказчика. 2.1.6.

Самостоятельно обеспечивает компьютерное оборудование необходимы¬ми расходными материалами (дискеты, бумага для принтера и ксерокса, картриджи и др.

) и осуществляет его ремонт и техническое обслуживание.

2.1.7. Производит

Договор на оказание услуг по обслуживанию систем автоматизации и компьютерной техники

документа напрямую будет зависеть от того, каким парком техники обладает заказчик и какие меры требуются для поддержания конкретного оборудования в рабочем состоянии. Договор на обслуживание компьютерной техники: перечень услуг В рамках такого соглашения исполнитель, как правило, обязуется:

  1. организовывать хранение и защиту информации;
  2. монтировать, подключать и настраивать технику;
  3. обеспечить своевременное ТО локальной сети и всего офисного оборудования;
  4. консультирование и обучение сотрудников предприятия.
  5. устанавливать на компьютеры ПО, обновлять операционные системы;
  6. администрирование рабочих станций;

В образце договора на обслуживание компьютерной техники обычно указывается, что стоимость деталей, израсходованных исполнителем в ходе профилактических и ремонтных работ, не входит в общую сумму сделки.

Договор на обслуживание компьютерной техники: образец составления

Клиент определяет время и сроки проведения работ, а исполнитель ведет учет выполненного труда.

В журналах записывается наименование техники, дата проведения обслуживания и ФИО сотрудника.

При помощи таких журналов можно выявить несвоевременное или некачественное исполнение должностных обязанностей сотрудником.Важно знать.

Сторонами сделки являются исполнитель и заказчик.

Заказчиком может быть любая организация, компания или фирма.

Исполнителем же может быть как юридическое лицо (фирма, организация), так и физическое лицо.

Договор на сервисное обслуживание компьютеров и техники оформляется и составляется письменно от руки или печатается на компьютере.

Делается контракт в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Источник: http://advokatssr.ru/obrazec-dogovora-na-okazanie-uslg-po-remontu-kompjuternoj-tehniki-12148/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: