Договор на топографическую съемку образец

Содержание

Договор на топографическую съемку земельного участка образец

Договор на топографическую съемку образец

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

5.4.

Оформление земли — инженерная геодезия, межевание участков, земельный кадастр, проведение землеустройства

2.

Договор проведения землеустроительной экспертизы; 3. Договор выноса границ земельного участка в натуру, восстановления межевых знаков земельного участка; 4.

Договор формирования карты (плана) объекта землеустройства; 5. Договор оформления прав на объект недвижимости; 6.

Договор услуг комплексного оформления объекта недвижимости (земельного участка, строения, здания, коттеджа, дачного дома и т.д.). 7.

Договор предоставления услуг по получению кадастровых сведений.

Здесь же Вы можете ознакомиться с формами бланков заявлений при подаче документов в орган кадастрового учета.

Утвержденной формой Межевого плана, согласно приказу №412 Минэкономразвития.

Образец договора на топографическую съемку земельного участка

2.

4.

Топографическо-геодезические можно назвать одной из составляющих инженерных изысканий.

Они могут выполняться как на местности, так и камерально, посредством обработки данных топосъемки. Компания нашла генподрядчика, который вызвался подготовить документы на строительство торгово-офисного центра и создать все условия для начала работ.

По договору с компанией генподрядчик с помощью сторонних специалистов выполнил ряд подготовительных.

  1. Соблюдение требований, которые находятся в техзадании или в других бумагах для выполнения картографических работ или геодезических. Отступить от правил подрядчик может, только если заказчик не против этого.
  2. Передача готовой продукции или материалов по геодезической и по картографической.
  3. Подрядчик не вправе передавать полученные данные кому-то другому.
  1. Если была просрочка по оплате от заказчика, то подрядчик может просить уплатить неустойку.

    Штраф может быть начислен на каждый день просрочки.

    Ниже расположен типовой бланк и образец договора на геодезические работы вариант которого можно скачать бесплатно.

    Акт сдачи-приемки (приложение к подряда на выполнение по созданию и обновлению топографических планов) Ведомость объемов проектируемых работ по обновлению и подготовке к изданию топографических карт и планов на объекте. Договор на выполнение по созданию тематических карт (или: планов, атласов) специального назначения в графической (или: цифровой) форме Перечень цифровых топографических планов городов открытого пользования масштаба 1:___, являющихся материалами и данными ФКГФ Перечень цифровых топографических планов городов масштаба 1:____, являющихся материалами и данными ФКГФ Перечень топографических планов городов масштаба 1:____, являющихся материалами ФКГФ 1.2.

    выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами.

    2.

    1. Начало срока выполнения работ — [вписать нужное]. Окончание срока выполнения работ — [вписать нужное]. Срок завершения 1 этапа — [вписать нужное].

    Срок завершения 2 этапа работ — [вписать нужное]. Срок завершения 3 этапа работ — [вписать нужное]. 2.3.

    Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных по истечение окончательного срока выполнения, предусмотренного настоящим договором. При невыполнении Заказчиком своих обязательств, установленных п. 2.3.1., п. 2.3.2., п. 2.3.3 Договора, приостановить выполнение работ по, предварительно уведомив об этом Заказчика, до исполнения последним своих обязательств.

Необходимые документы для межевания земельного участка

По требованию кадастрового инженера предъявляется административный акт о выкупе или приватизации земель.

Если по тем или иным причинам, если собственник не способен собрать на межевание земли документы и участвовать при проведении геодезических работ, он может составить доверенность на представителя (поверенного), который выступит гарантом его имущественных интересов.

В роли представителей могут выступить:

  1. родственники владельца ЗУ;
  2. знакомые собственника, которым он доверяет.
  3. профессиональные юристы;
  4. риэлторы;

Если участок в совместной собственности, на основании доверенностей от совладельцев, может действовать один из них.

Организация или предприятие, а также дачный кооператив выделяют уполномоченного сотрудника или члена правления СНТ, которые действуют по доверенности, выданной учреждением.

Договор № на выполнение топографо-геодезических работ

Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших действий.

6.3. Подрядчик не несет ответственности за выводы и результаты, достигнутые на основе представленных Заказчиком документов и информации, содержащих недостоверные сведения.

6.4. При просрочке Заказчиком исполнения требований, указанных в п.

п. 3.3., 3.5. настоящего Договора, он выплачивает Подрядчику штрафные санкции в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 6.5.

При просрочке Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, он выплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,01 % от полученной им суммы на каждый день просрочки. 6.6.

Стороны несут иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.

Изготовление топосъемки

Топографическая съемка выполняется с целью изготовления топографических планов, чертежей и карт.

«Специализированное землеустроительное бюро» выполняет все виды топографических съемок (топосъемок).

С нашими ценами на данный вид работ можно ознакомиться в разделе Цены .

Как связаться с нами можно узнать в разделе Контакты Процесс изготовления топосъемки начинается с выбора исполнителя заказчиком работ.

На что надо обратить внимание заказчику: Процесс изготовления топосъемки условно можно разделить на следующие этапы:

  1. Заключение договора, при необходимости составление технического задания
  2. Выезд на место. Инструментальная съемка земельного участка
  3. Камеральные работы. (вычерчивание, создание электронной формы)

Ниже приведен пример изготовленной топосъемки частного земельного участка: Сроки и стоимость выполнения работ по изготовлению топосъемки зависят от объемов и сложности.

Читайте также  Типовой договор аренды оборудования образец

Как правило стоимость определяется на основании сметы на иженерно — геодезические изыскания.

На такой съемке отражаются только контура (проезды, ограждения, строения и т.д.) без указания высот.

Разработка генерального плана строительства, рабочих схем и чертежей многоэтажной и одноэтажной застройки, подготовка плана инженерных сетей; Проведение работ по землеустройству, инженерно–геодезических изысканий, проектирование автомобильных трасс; Выполнение других работ, требующих наличия геоподосновы с геодезическими изысканиями повышенной точности измерений. Процесс изготовления топосъемки данного масштаба включает несколько этапов: Разработка технического задания с указанием точного значения высоты сечения рельефа. Рекогносцировка (выполнение процедуры обследования объекта).

Разработка планово-высотного обоснования выбранного объекта.

Проведение полевых работ на местности.

Выполнение камеральных вычислений, обработка полученных данных. Согласование чертежей с нанесенными на них коммуникациями с соответствующими эксплуатирующими компаниями.

Составление подробного технического отчета о проведении работ.

По согласованию с заказчиком производится оценка качества и точности изысканий и качества произведенных работ в целом.

Предоставление отчета в местные отделения градостроительства и архитектуры.

Передача заказчику всей документации, включая бумажную версию и документы на электронных носителях.

Договор №_11_

г.

Челябинск 15 ноября 2005 г. 1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение топографо-геодезических работ М 1:500 на объекте «Микрорайон № 3 по ул.Трубников», расположенном в Ленинском р-не г.Челябинска.

2.

1 Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Картограммой участка планируемых работ (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1 Стоимость работ составляет 585 354 рубля 00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС не предусмотрен.

3.2 Оплата Заказчиком выполнения работ, указанных в п.1.

1, производится на условиях 100-процентной предоплаты, перечислением платежа на расчетный счет Подрядчика, в срок до 15 ноября 2005 г. 4.

Порядок сдачи и приемки работ 4.1 Приемка выполненных работ производится в соответствии с требованиями Технического задания.

4.2 После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт приемки выполненных работ с приложением комплекта документации, предусмотренной Техническим заданием. 4.

3 Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения Акта приемки работ и направить Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ о приемке выполненных работ.

4.4 В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется сторонами Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 5. Права и обязанности сторон 5.

1 «Подрядчик» обязуется выполнить все работы качественно, в течение 4-х календарных месяцев с момента получения аванса. 6.

1 За невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2 Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному согласию. 8.

1 Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору. 9.

Изменение условий договора 9.

1 Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

9.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме. 10.

Прочие условия договора 10.

1 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Договор на геодезические работы образец бланк

  1. Соблюдение требований, которые находятся в техзадании или в других бумагах для выполнения картографических работ или геодезических.

    Отступить от правил подрядчик может, только если заказчик не против этого.

  2. Передача готовой продукции или материалов по геодезической работе и по картографической.

  3. Подрядчик не вправе передавать полученные данные кому-то другому.
  1. Если была просрочка по оплате от заказчика, то подрядчик может просить уплатить неустойку.

    Штраф может быть начислен на каждый день просрочки. В договоре указывается размер штрафов.

  2. Если просрочка со стороны подрядчика в отношении обязательств, то заказчик может тоже просить неустойку.

  3. Подрядчик может понести ответственность за нарушение этапов работы, начального, конечного и промежуточного.

  4. Подрядчик также может нести ответственность за ненадлежащее качество своей продукции и материалов.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора на геодезические работы вариант которого можно скачать бесплатно.

PRO новостройку 7 (499) 703-51-68 (Москва)

При себе необходимо иметь паспорт.

Сам процесс самостоятельного проведения топосъемки делится на этапы: Важно!

Хотя применять такой план в официальных целях практически невозможно, его можно составить для собственного использования, чтобы грамотно отмечать строения или другие зоны на участке.

Стоимость данного процесса значительно отличается в различных регионах, так как учитывается ценовая политика компаний, перечень услуг, предлагающихся каждому заказчику, а также на цену влияют и другие факторы.

Наиболее высокие расценки на топографическую съемку устанавливаются в столице и Санкт-Петербурге: Важно!

Источник: http://opiniojuris.ru/dogovor-na-topograficheskuju-semku-zemelnogo-uchastka-obrazec-42907/

Договор на проведение изыскательных работ

1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения: 1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).

1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2.

настоящего договора. 2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ: 2.2.1.

Образец Договора На Топографическую Съемку Земельного Участка в МО

ДОГОВОР № ДК.

Договор на проведение изыскательных работ — 2018 / Договор оказания услуг – Договоры / Образцы документов ДОГОВОР ПОДРЯДА №. ГЕОДЕЗИСТ нижеследующем: 1.

Этапы топографической съемки земельного участка

В общем случае это комплекс изыскательных процедур на местности, в результате которых создается план с указанием:

  1. внешних границ и внутренних разграничений (при наличии);
  2. координат всех поворотных точек;
  3. деревьев (отображение в виде условных обозначений).
  4. обозначений контуров и координат, технических параметров всех строений – жилых и нежилых;

Этот план представляет собой документ, который может понадобиться: ГПЗУ во многом совпадает с топопланом территории.

Законодательно подобные вопросы регулируются Градостроительным кодексом (последние изменения произошли в июле 2018 года ). С практической точки зрения съемку нужно проводить в тех случаях, когда необходимо оформить документ на основе плана земельного участка, уточнить его границы или разрешить судебные споры с соседями.

После проведения изысканий составляют план территории с чертежом определенного масштаба.

Трудовой договор с геодезистом

г. _______________ «___»___________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем «Работодатель», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.

1.2. Работник принимается в ________________________________ на должность геодезиста.

Работа по настоящему договору является для Работника основной.

1.3. Местом работы Работника является _________________________________, расположенн____ по адресу: _________________________________. Также местом работы является местность, куда направляется экспедиция в соответствии с распоряжением Работодателя.

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в особых условиях. Трудовые обязанности Работника связаны с выполнением работ в полевых условиях.

1.5. Работник подчиняется непосредственно _____________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий трудовой договор заключается без ограничения срока действия. Дата начала работы: «___»__________ ____ г.

(Вариант: Настоящий трудовой договор заключается на срок с «___»______________ ____ г. по «___»__________ ____ г., основание: _____________________________.

Дата начала работы: «___»__________ ____ г.).

2.2. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____ (___________) месяца с даты начала работы.

(Вариант: Работник приступает к исполнению своих обязанностей без испытательного срок.)

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. Работнику устанавливается повышенная ставка заработной платы (должностной оклад) в размере ______ (_____________) рублей.

3.2. Для Работника предусмотрены следующие меры материального стимулирования:

3.2.1. Доплаты ___________________________________________.

3.2.2. Надбавки __________________________________________.

3.2.3. Премии ____________________________________________.

3.2.4. Иные ______________________________________________.

3.3. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя (вариант: путем безналичного перечисления на счет Работника в банке) в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.4. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Исходя из условий и характера деятельности, обусловленных договором, для Работника устанавливается ненормированный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.

4.2. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью ________, который в рабочее время не включается.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.

4.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ______ рабочих дней.

4.5.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, действующего у Работодателя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

5.1.1. Добросовестно исполнять следующие должностные обязанности:

1) выполнять работы по сгущению плановой сети различными геодезическими методами (триангуляции, полигонометрии и т.д.), а также высотной основы методами нивелирования;

2) осуществлять комплекс геодезических работ при решении различных инженерно-технических задач, в том числе по привязке существующих и переносу в натуру проектных объектов (сооружений) при проведении строительно-монтажных, геолого-разведочных и других работ;

3) осуществлять необходимые геодезические измерения и вести полевую документацию;

4) участвовать в составлении соответствующих разделов проектов проведения геолого-разведочных и других работ;

5) осуществлять геодезический контроль за строительно-монтажными работами;

6) обеспечивать соблюдение установленных норм и правил, а также учет и сохранность геодезических знаков при выполнении топографо-геодезических работ;

7) участвовать в согласовании и подготовке геодезических материалов для оформления земельных отводов под строительство объектов;

8) подготавливать исходные геодезические данные и осуществлять камеральную обработку полевых материалов;

9) составлять топографо-геодезические карты, планы, схемы, профили и другие графические материалы;

10) выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов, обеспечивать их правильную эксплуатацию и хранение;

11) участвовать в планировании, организации и ликвидации геодезических работ;

12) оформлять производственную документацию и отчетность;

13) обеспечивать и контролировать соблюдение правил учета и хранения материалов топографо-геодезических работ, законодательства в области геологического изучения недр, недропользования, охраны недр и окружающей среды, правил охраны труда, противопожарной защиты при выполнении топографо-геодезических работ;

14) руководить техниками-геодезистами и рабочими при проведении геодезических работ.

5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Работодателя.

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.

5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя.

5.2. Работник имеет право:

5.2.1. НА защиту своей профессиональной чести и достоинства.

5.2.2. Представлять предложения по организации работ, научно-исследовательским программам.

5.2.3. Совмещать несколько профессий при работе в геолого-разведочной экспедиции.

5.2.4. Получать компенсацию за приобретенное самостоятельно необходимое снаряжение, в том числе инструменты, специальную одежду, средства защиты.

5.2.5. Бесплатно обучаться и проходить специальную подготовку для работы в геолого-разведочной экспедиции.

5.2.6. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего договора.

6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором.

6.1.3. Обеспечивать Работника документацией, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также оборудованием, необходимым для исполнения им трудовых обязанностей.

6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.

6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель имеет право:

6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.

6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.

6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9.4. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием Работодателя.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой — у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. Работодатель: _____________________________________________________

адрес местонахождения: _________________________________________________,

ИНН ____________, КПП __________________, р/с ___________________________

в ______________________________________, БИК __________________________.

12.2. Работник: _________________________________________________________

паспорт серии ______ номер ____________, выдан __________________________

_______________________ «___»_________ ____ г., код подразделения ______,

зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель: Работник: ____________/_____________/ ____________/__________/ М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC

Топографическая съемка земельного участка и доработка рабочего проекта образец договора

Топографическая съёмка масштаба 1 500 с высотой сечения рельефа 0,5 метра Наиболее востребованная в основных видах работ — это топосъёмка 1 500 масштаба.

Эти характеристики топосъёмки используются при создании генеральных планов, карт населенных пунктов, для вертикальной планировки, для многоэтажной застройки (рабочие чертежи), в строительстве подземных и надземных сооружений, при составления схем как подземных, так и надземных сетей , для приёмки в эксплуатацию объектов, для кадастрового учёта земельных участков в Росреестре, для исполнительного плана строительства на земельном участке с густой сетью коммуникаций (подземных и надземных), в промышленных предприятиях. На топографическую съёмку земельного участка 1:500 масштаба наносятся растительность, рельеф, все коммуникации (как подземные, так и надземные), водные объекты, сооружения, привязка скважин для геологии и ориентирные точки.

Документы

Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения. 4.1.2.

С их помощью наносят на топосъёмку такие подземные коммуникации как:

  • кабель без напряжения и под напряжением;
  • кабеля сигнальные, связи и т.д.;
  • металлические и неметаллические трубопроводы.

Обнаруженные и нанесенные на топографическую съемку земельного участка подземные коммуникации согласовываются с эксплуатирующими их службами.

Условные знаки для топографических планов Для отображения на плане результатов топографической съёмки, также как и для любых других карт, применяются условные знаки.

Условные знаки являются едиными для всей России и навык их читать основное условие для работы с материалами топосъёмки.

Их виды, способы применения, некоторые примеры описаны в статье: Условные обозначения на топосъёмке Характеристики топографических планов Масштаб Масштаб — это отношение изображённого на плане объекта к реальному размеру на местности .

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ. 4.2.3.

Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). 4.2.4.

При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 5.1.

Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре.

Заказчику будут переданы следующие материалы: 5.1.1. Инженерно-топографический план участка. 5.2.

В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде. 5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1.На картах отображаются все коммуникации (трубопроводы, линии электропередач и пр.), расположение которых предварительно согласовывается с эксплуатирующими организациями.По требованию заказчика на топосъёмку могут наноситься любые объекты, например каждое дерево (с указанием их пород, диаметра ствола, высоты). Полученный в итоге документ отобразит все объекты требуемого участка местности. Выполнен он будет с помощью принятых для выбранного масштаба карты условных знаков. На плане (карте) обязательно обозначится рельеф. На инженерно-топографическом плане (геоподоснове) будут нанесены все коммуникации (наземные и подземные). Основные виды топографической съёмки Для благоустройства или ландшафтного дизайна Основа для благоустройства или ландшафтного дизайна это топосъёмка от 1:50 до 1:200 масштаба.

Доработка архитектурных решений (планы, фасады, 3d модель) эскизного проекта ведется до тех пор, пока Вам все не понравится.

Мы уважительно относимся к своим клиентам и нам важны их последующие рекомендации. 3. Эскизный / архитектурный проект готов.

Что дальше? После окончательного утверждения поэтажных планов, фасадов, 3d модели и посадки дома на участке (генплан) мы приступаем к оформлению чертежей и выпуску проекта.

После того как проект готов, Вы оплачиваете оставшиеся 50% стоимости и получаете на руки 3 печатных экземпляра + электронная версия проекта дома в формате PDF.

Как правило, разработка эскизного / архитектурного проекта, включая время, необходимое закзачику для рассмотрения и согласования архитектурных решений, на данном этапе составляет не менее 30 рабочих дней. 1.

Источник: http://juristufa.ru/2018/04/21/topograficheskaya-semka-zemelnogo-uchastka-i-dorabotka-rabochego-proekta-obrazets-dogovora/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: