Договор поставки товара без спецификации образец

Содержание

Договор поставки

Договор поставки товара без спецификации образец

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность в установленный настоящим Договором срок продукцию согласно спецификации (спецификациям), а Покупателю принять и оплатить ее в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Количество, ассортимент, качество продукции, а также сроки и порядок ее поставки, определяется согласно спецификации (спецификациям), утвержденной (-ым) Сторонами и являющейся (-имся) неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Продукция, поставляемая по настоящему договору, должна соответствовать ГОСТам, ТУ или иным требованиям, обычно предъявляемым к аналогичному виду товара.

Качество поставляемой продукции должно подтверждаться соответствующими сертификатами (паспортом) качества, который передается Покупателю одновременно с продукцией.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком после её оплаты в соответствии с условиями настоящего договора и соответствующей спецификации путем отгрузки в месте, указанном в спецификации или письменном уведомлении Поставщика.

2.2. В качестве получателя продукции может быть как Покупателю, так и иное указанное им в отгрузочной документации лицо (далее – «Грузополучатель»).

Отгрузочная документация должна быть предоставлена Покупателем Поставщику не позднее, чем за рабочих дней до даты поставки.

Отгрузочная документациям должна содержать наименование Грузополучателя, юридический, фактический и почтовый адреса, сведения о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, банковские реквизиты, а также сведения о лице, имеющем право действовать от имени Грузополучателя без доверенности.

2.3. Доставка продукции осуществляется транспортом Покупателя (Грузополучателя) или силами третьих лиц, привлеченных Поставщиком или Покупателем (далее – «Грузоперевозчиком»).

В случае доставки продукции силами Грузоперевозчика, Поставщик уведомляет Покупателя об объемах и дате поставки, а также сообщает сведения о транспорте, посредством которого осуществляется доставка.

2.4.

Датой поставки считается дата приемки продукции первым Грузоперевозчиком или Покупателем (Грузополучателем) в месте ее отгрузки и указанная в соответствующем товаросопроводительном документе (товарно-транспортная накладная, железнодорожная квитанция станции отправления).

2.5. Обязанность Поставщика по поставке продукции считается исполненной с момента фактической передачи продукции первому Грузоперевозчику или Покупателю (Грузополучателю) в месте отгрузки.

2.6. Риск случайно гибели и/или повреждения продукции переходит к Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке продукции.

2.7. Поставщик обязан передать Покупателю (Грузополучателю) при отгрузке или в разумный срок с момента отгрузки следующие документы:

  1. при отгрузке продукции железнодорожным транспортом:
    • накладную (форма Торг-12);
    • копию железнодорожной квитанции;
    • счет-фактуру на отгруженную продукцию;
    • счет-фактуру на транспортную услугу;
    • расчет стоимости дополнительных транспортных услуг (заказ вагонов, контейнеров, пломбирование, уборка вагонов, перевозка продукции до станции отправления автомобильным транспортом и т.д.)
  2. при отгрузке продукции автомобильным транспортом:
    • накладную (форма Торг-12);
    • третий экземпляр товарно-транспортной накладной;
    • счет-фактуру на отгруженную продукцию;
    • копию доверенности Грузополучателя;

2.8. Продукция отгружается Поставщиком таким образом, чтобы уменьшить возможность ее утраты, повреждения или порчи при транспортировке.

Тара и упаковка продукции должна соответствовать ГОСТу, сертификат на тару не предоставляется.

Тара возврату не подлежит, ее стоимость включена в цену продукции.

3. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

3.1.

Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить принятие продукции, осмотреть ее, проверить качество, количество и комплектность.

Порядок приемки продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с установленными нормативными актами, ГОСТами и т.д.

3.2. Приемка продукции по внешнему виду, количеству и комплектности производится в месте отгрузки и подтверждается распиской на товарно-транспортной накладной.

3.3. В случае принятия продукции от транспортной организации (Грузоперевозчика) Покупатель обязан проверить соответствие продукции по качеству, количеству и комплектности сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

3.4. Претензии относительно качества, количества и комплектности продукции предъявляются Покупателем не позднее рабочих дней с момента поставки продукции.

В случае, если в течении указанного срока Покупателем не будет заявлено о недостатках продукции, продукция считается принятой по качеству, количеству и комплектности без замечаний и соответствующей требованиям ГОСТов, ТУ и условиям настоящего договора.

Срок рассмотрения претензий в связи с исполнением настоящего договора составляет календарных дней.

3.5. Поставщик, в случае несогласия с претензиями относительно качества, количества и комплектности продукции, вправе назначить своего представителя для комиссионного осмотра продукции.

3.6.

Поставщик, допустивший недопоставку продукции, обязан восполнить недопоставленное количество продукции при следующей поставке в пределах срока действия настоящего договора. С согласия Покупателя недопоставка может быть восполнена продукцией другого ассортимента нежели тот, который был недопоставлен.

3.7. Продукция ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику, который обязан заменить ее в течение рабочих дней с момента получения письменного уведомления Покупателя о выявленных дефектах продукции.

3.8. При поставке некомплектной продукции Поставщик обязан доукомплектовать ее в течение рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Покупателя.

При невозможности доукомплектовать продукцию, Поставщик обязан произвести ее замену на комплектный товар за свой счет.

В случае, если Поставщик не доукомплектовал продукцию и не произвел ее замену, Покупатель вправе произвести возврат продукции в десятидневный срок.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего договора определяется совокупной ценой спецификации (спецификаций).

4.2. Цена продукции может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке, по сравнению с тем как она определена в спецификации, в следующих случаях:

  • в случае изменения отпускной цены на продукцию заводом изготовителем;
  • в случае нарушения Покупателем установленного срока оплаты.

4.3. Об изменении цены продукции в связи с изменением отпускной цены на продукцию заводом-изготовителем Поставщик обязан уведомить Покупателя за рабочих дня до введения новой цены.

4.4. Оплата продукции производится в сроки, указанные в соответствующей спецификации, а при отсутствии такого указания – в -дневный срок с момент выставления счета Поставщиком. Оплата продукции производится Покупателем безналичным путем.

4.5. Обязательства по оплате продукции считаются исполненными Покупателем с момента зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Поставщика или указанного им лица.

4.6. Покупатель обязан известить Поставщика о произведенном им платеже в течение 24 часов с момента оплаты.

4.7. Стороны в обязательном порядке производят сверку расчетов по окончании каждого календарного года путем составления и подписания двустороннего акта сверки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательство виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору при условии, если смогут доказать, что неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось результатом воздействия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, определяемых в соответствии с законодательством РФ.

5.3. Сторона, ссылающаяся на указанные обстоятельства и претендующая на освобождение от имущественной ответственности, должна в срок не позднее одной недели с момента их возникновения письменно сообщить об этом другой стороне.

5.4. В случае продолжения наступивших обстоятельств непреодолимой силы более месяцев, настоящий договор может быть расторгнут в установленном законе порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до последнего рабочего дня текущего календарного года.

6.2. Настоящий договор может быть в любое время изменен и/или дополнен соглашением Сторон.

Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

6.4. Расторжение договора по инициативе какой-либо из Сторон производится путем направления письменного уведомления другой Стороне за календарных дней до даты расторжения договора.

Читайте также  Договор строительного надзора образец

6.5. Окончания срока действия настоящего договора или расторжение его не освобождает Стороны от исполнения возникшего встречного обязательства и/или ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. По всем вопросам, вытекающим из настоящего договора и неурегулированным им, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.

Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту регистрации Поставщика.

7.3. Все документы, направленные Сторонами друг другу в связи с настоящим договором – посредством факсимильной связи, действительны до получения оригиналов.

7.4. Стороны обязуются сообщать обо всех изменениях их реквизитов и иных данных, влияющих на исполнение настоящего договора, в течение календарных дней с момента такого изменения.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________

Покупатель _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/postavka/dogovor-postavki/

Договор поставки товара как заключить соглашение так, что бы без проблем вернуть деньги за поставку + типовая форма договора поставки со спецификацией

Нашу эпоху огромного количества товаров невозможно представить без их поставок.

Это означает появление большого количества правовых отношений перевозчик – получатель.

К сожалению, не все стороны добросовестно выполняют свои обязательства. В результате одна из сторон может нести колоссальные убытки.

Одними из наиболее часто возникающих конфликтных ситуаций, являются споры о взыскании задолженности. Каждый из таких споров имеет свои особенности. Поэтому необходимо детально рассматривать все детали ситуации.

Как правомерно потребовать уплату задолженности, можно ли это сделать без судебных разбирательств, как правильно составить исковое заявление о возврате долга по поставке, нужно ли нанимать юриста – это те, вопросы которые требуют отдельного рассмотрения. Кроме того, в статье будет представлена типовая форма договора поставки товара.

Договор о поставке – правовой акт, который заключается между поставщиком и покупателем, с целью передачи товара, который используется покупателем для осуществления предпринимательской деятельности.

Не рассчитывайте на добросовестность своего оппонента. Это поможет защитить ваши права в случае незаконных претензий в ваш адрес или нарушений договорённостей другой стороной.

В договоре должны быть прописаны несколько обязательных моментов:

  1. Субъекты правоотношений: кто выступает поставщиком, а кто – покупателем
  2. Срок доставки
  3. Место отгрузки
  4. Наименование и количество товара, который поставляется
  5. Транспорт, на котором доставляется
  6. Отгрузочная разнарядка, если отгрузка осуществляется поставщиком
  7. Сумма к оплате
  8. Форма расчёта

Договор накладывает на стороны взаимные обязательства: поставщик обязуется доставить товар в целости и сохранности, покупатель обязуется принять и оплатить поставку.

Происходит все следующим образом. Поставщик доставляет товар до места отгрузки. Дальше получатель проверяет доставленный товар по количеству и по качеству.

Образец договора поставки  со спецификацией можно скачать здесь.

Если все в порядке, оплачивает услуги поставщика. Оплата осуществляется в порядке указанном в документах: наличный или безналичный расчёт. Но что делать, когда покупатель получил товар, но за него не рассчитался?

Как получить оплату за поставку товара

Для начала следует сделать несколько оговорок. Форма и способ оплаты оговариваются сторонами при заключении договора.

Как правило, если товар поставляется несколькими партиями, то расчёт с поставщиком происходит после доставки последней партии.  Если вы поставщик, не стоит паниковать раньше времени, когда не все доставлено.

В случае, если поставленный товар был не доукомплектован или плохого качества, получатель также может не оплачивать поставку, до предоставления получателю продавцом товара надлежащего качества.

Поэтому нужно чётко понимать, что со своей стороны поставщик выполнил все обязательства.

При возникновении отказа получателя, от оплаты доставленного, необходимо определить причину отказа.

Их можно выделить две:

  1. Плохое финансовое положение получателя
  2. Намеренное оттягивание платежа

Если получатель озвучил первую причину, то оцениваем её серьёзность: или это временные трудности, или на получателя открыта процедура банкротства. В таком случае без промедления следует обратиться в суд, чтобы вас включили в список кредиторов. Иначе можете вообще остаться без оплаты.

Оттягивание платежа менее важная причина. Но следует понимать, что, скорее всего должник использует денежные средства поставщика в своих целях. Поэтому, не стоит затягивать с возвратом долга за поставку.

Какие нужны доказательства, подтверждающие исполнения обязательств

При возникновении ситуации, когда нужно вернуть долг за поставленный товар, продавцу естественно придётся доказывать выполнение всех обязательств со своей стороны.

Какие это могут быть доказательства:

  1. Поставка выполнена, в срок согласованный в договоре – есть подписи и печати в сопроводительных документах
  2. Товар доставлен надлежащего качества и комплектации – нет претензий от покупателя
  3. Не выявлена недостача в количестве
  4. Доставлен видом транспорта указанным в документах
  5. Наличие товарных накладных
  6. В акте-сверке указано, что весь доставленный товар соответствует договорным условиям, и на нём стоит подпись получателя или его доверенного лица
  7. Если получатель – доверенное лицо, то на товаросопроводительных документах стоят реквизиты его доверенности

Таким образом, перед обращением в суд, обязательно следует проверить наличие выше перечисленных документов, подтверждающих поставку товара.

Краткая характеристика основного долга по поставке

Основной долг – это суммарная стоимость доставленных товаров, которую получатель не оплатил, это именно та сумма, на которую обращено взыскание продавца.

Согласно Гражданскому кодексу, стоимость товара должна быть оплачена после его доставки: непосредственно сразу после факта доставки и отгрузки или в течение срока, указанного в договоре или спецификации к нему.

Кстати, образец спецификации к договору поставки товара можно скачать здесь.

Если этого не происходит, то получатель становиться должником, и, кроме основного долга, продавец может взыскать также неустойку.

Можно ли получить неустойку за несвоевременную оплату

Неустойка – это сумма, которую покупатель выплачивает, если не выполняет или не полностью выполняет свои обязательства в соответствии с договором. В данном случае – не оплаты.

Неустойка бывает договорной или законной. Законом предусмотрен фиксированный процент, выплачиваемый должником. Он называется процентом за пользование чужими денежными средствами, который определяется ключевой ставкой.

На данный момент это 9,25%. Но лучше прописывать размер неустойки в договоре. Это может быть фиксированная сумма – штраф, или процент который начисляется при каждом дне просрочки платежа – пеня. Чем дольше не выплачивается долг, тем больше пеня.

Направляем претензию

Рассмотрение дела в судебном процессе может затягиваться на несколько месяцев, а дальнейшая оплата покупателем долга по решению суда ещё как минимум на месяц. Итого процедура может тянуться до полугода.

Чтобы решить конфликт быстрее следует перед обращением в суд, начать с досудебного урегулирования вопроса.

Это сэкономит ваше время и сохранит дальнейшие отношения с получателем, если вы конечно, планируете сотрудничать с ним.

К тому же досудебный процесс предусмотрен арбитражным законодательством.

Досудебный процесс начинается с направления должнику письма с требованием вернуть долг.

Претензия на оплату задолженности по договору поставки включает в себя:

  1. Указание невыполненного обязательства,
  2. Какие пункты договора нарушил покупатель
  3. Суммы основного долга и пенни
  4. Срок ответа на претензионное письмо

Также в претензии необходимо указать, что если конфликт не решится в претензионном порядке, дело будет направлено в суд, где с должника помимо основного долга взыщут сумму неустойки, госпошлину, оплату юриста и другие платежи.

Обычно письменная претензия помогает решить конфликт без обращения в судебные органы в 3 из 10 случаев.  Вы можете воспользоваться нашим примером. Претензия о взыскании задолженности по договору поставки находиться здесь.

В какой суд обращаться, когда нет оплаты по поставке

Если письменная претензия не дала результатов необходимо решать вопрос в судебном порядке. Процедура взыскания денег за поставку товара начинается с подачи искового заявления.

Его необходимо направить в арбитражный суд по местонахождению ответчика, в данном случае покупателя, при условии, что стороны не согласовали договорную подсудность разрешения споров.

В иске должна чётко указываться требования и основания, на которых они возникли, со ссылками на статьи. По ссылке можно скачать образец иска.

К исковому заявлению нужно приложить следующие документы, которые подтверждают обоснованность претензии и невыполнение получателем обязательств:

  1. Договор поставки
  2. Квитанция об отправке претензионного письма
  3. Счет-фактура
  4. Квитанция об оплате госпошлины и других судебных сборов
  5. Накладные и все товаросопроводительные документы
  6. Акт о соблюдении комплектации
  7. Уведомление о направлении иска должнику

Документы должны подаются  в оригинале или надлежаще заверенной копии. Если иск составлен верно, у суда имеются все документы подтверждающие обоснованность претензии, то назначается судебное заседание.

Отказ от рассмотрения дела (оставление без движения) означает, что не все документы были собраны или иск имеет несоответствие установленным нормам.

Нужно привести факты, которые подтверждают выполнение вами обязательств и нарушение договорных условий ответчиком. Для этого лучше воспользоваться услугами профессионального юриста.

Как исполнить решение арбитражного суда

Когда суд выносит решение о взыскании долга – денег за поставку, начинается следующий этап – исполнение этого решения.

К сожалению не всегда эта процедура проходит быстро, т. к.

долг может взыскиваться не только с денежных средств, а с имущества должника.

На основании решения судебный орган выдаёт исполнительный лист. Получение исполнительного листа только первый шаг в процедуре взыскания.

Вы можете предъявить исполнительный лист через обращение в банк. Долг будет взыскиваться с банковского счета должника.

Для этого вам нужны банковские реквизиты должника и, самое главное, деньги на его счету.

Если денежных средств будет недостаточно, долг вы не сможете взыскать.

Второй способ – обращение к приставам исполнителям. Обратиться в Службу судебных приставов нужно по местонахождению должника. Продавец или его доверенное лицо должны подать заявление и исполнительный лист приставу.

Читайте также  Договор цессии между физическими лицами образец

Для ускорения процедуры в заявлении необходимо указать адрес должника, его контактные данные, банковские реквизиты, сведения об имуществе. Тогда приставу не нужно будет отправлять запросы в различные органы.

В первую очередь пристав накладывает арест на имущество, дальше взыскивает денежные средства с банковских счетов, если денег недостаточно происходит продажа имущества. Таким образом, происходит погашение долга.

Защита в арбитражном суде

Взыскание долга не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд.

Для качественного удовлетворения ваших требований без хорошего юриста не обойтись.

Он поможет вам не только правильно подготовить документы для обращения в суд, но и будет представлять ваши интересы.

Арбитражный процесс достаточно специфический, со своим подсудным кругом дел, и, естественно неподготовленному человеку сложно в этом разобраться. Арбитражные дела могут длиться месяцами, и чтобы сократить этот срок, нужна квалифицированная правовая помощь.

В среднем стоимость услуг арбитражного юриста от 10000 руб. до 50000 руб. в зависимости от сложности, срочности дела, уровня подготовки адвоката и, конечно, от предоставляемых услуг.

Так составление искового заявления будет, стоит дешевле, чем представительство в суде. Но хороший юрист экономит ваши силы, деньги и время. А это крайне важно, особенно для предпринимателя.

Образцы формы типовых документов по поставке – договор, спецификация

 Договор поставки со спецификацией

 Типовой договор поставки товара

 Спецификация к договору поставки

Источник: https://yur-usl.ru/postavka/dogovor-postavki-tovara.html

Образец договор поставки товара без спецификации

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания ЮниАпекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора _____________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________ действующего на основании __________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

11.1.

Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития хозяйственных связей.

Договор поставки продукции и спецификация

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор поставки товара о нижеследующем:

2.2.

Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем, условия гарантийного обслуживания на товар оговорены в формуляре.

(Гарантийные обязательства распространяются на товар, прошедший в обязательном порядке регистрацию и постановку на гарантийный учет).

Конференция ЮрКлуба

если предмет вы согласовываете в первичке (в ТН, ТТН), то риски для Вас следующие: сколько Вам привезут- отгрузят, столько и придется принимать, а доказывать, что заказывали иной ассортимент и кол-во будет проблематично ввиду отсутствия заказов, спецификаций и т.д. Опять же, если в первичке не будет ссылок на основной договор, то суд запросто признает эту поставку как разовую сделку купли-продажи, где момент заключения договора совпал с моментом его исполнения, и все последствия-лишение договорной неустойки, подсудности, сроков оплат. Если же в первичке, платежках будут ссылки на основной договор, то основной договор поставки («рамочный») суд должен признать заключенным, т .к общая тенденция практики ФАС считать предмет поставки согласованным в иных документах (в т. ч. счетах, ТН), если эти документы взаимосвязаны, т .е. имеются ссылки на взаимные реквизиты. Аналогично и в ситуации с оплатой товара, поставленного без договора подписанного-если в платежке имеется ссылка на накладную, то для суда это будет оплатой за поставленный товар именно по этой накладной, а при остутствии такой взаимосвязи будет сложно доказывать, что оплачивали именно отгрузку по конкретной накладной.Аналогично, если Вы согласовываете предмет поставки в счете-имеется ссылка на основной договор в нем, то счет будет считаться согласованием предмета сделки, а если нет, то будет туго доказывать в рамках каких обязательств был выставлен именно этот счет, а если привезут иной ассортимент товара, чем указанный в счете-также возникнут проблемы доказать заказанный вами ассортимент товара. Не согласовав цену в едином подписанном сторонами документе-аналогично: что привезут по накладной, по какой цене-по такой и должны принять и оплатить.Вообще. предмет поставки можно согласовать в любом документе, главное в нем ссылочку проставить на основной договор.

А в ситуации соглаосвания предмета по заявке-главное будет потом представить док-ва подтверждения принятия заявки-т. е. либо факсимильно, либо подпись поставщика о принятии заказа, письма по электронке тоже могут быть док-ми при умелом обосновании.

Рекомендуем прочесть:  Правила продажи авто договора купли продажи

А не проще сделать типовую бумажку с соглашением о цене и типовую доверенность на получателя с правом согласования цены? Первое — своим манагерам в зубы, чтоб только цену рисовали, второе — контрагентам (любая девочка на приемке скидывает по факсу, если заранее не сделали), и чтоб без такой бумажки ни-ни!

Договор поставки товара как заключить соглашение так, что бы без проблем вернуть деньги за поставку типовая форма договора поставки со спецификацией

Если получатель озвучил первую причину, то оцениваем её серьёзность: или это временные трудности, или на получателя открыта процедура банкротства. В таком случае без промедления следует обратиться в суд, чтобы вас включили в список кредиторов. Иначе можете вообще остаться без оплаты.

Вы можете предъявить исполнительный лист через обращение в банк. Долг будет взыскиваться с банковского счета должника.

Для этого вам нужны банковские реквизиты должника и, самое главное, деньги на его счету.

Если денежных средств будет недостаточно, долг вы не сможете взыскать.

Спецификация на поставку товара

  • наименование субъектов, между которыми он заключается;
  • объект договора (т.е. обозначается поставка каких-то конкретных товаров или материалов);
  • стоимость;
  • условия по которым он должен исполняться;
  • права, обязанности и ответственность сторон за его нарушение.

При этом, их автографы должны быть только «живыми» — использование факсимильных подписей, т.е. отпечатанных каким-либо методом не разрешается, за исключением ситуаций, когда договор заключается «удаленно, а предприятия имеют официально зарегистрированные электронные цифровые подписи.

Договор поставки товара

8.2.1.

Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Рекомендуем прочесть:  Как узнать в садик какая очередь

10.1.

Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

Образец типового договора поставки товаров

1. Проверить, подходят ли для конкретной ситуации указанные в образце договора условия о сроках поставки и оплаты.

Несмотря на то что законодательство допускает отсутствие в договоре поставки указания сроков, целесообразно и удобно для сторон их все-таки согласовать.

Договор поставки товаров — образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа. О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.

Договор поставки со спецификацией

6.2.

За несвоевременную передачу оборудования по вине Поставщика он уплачивает Покупателю неустойку в размере % от стоимости не переданного оборудования за каждый день просрочки в течение первого месяца, а со второго месяца по % за каждые календарных дней.

5.1.

Приемка оборудования по количеству, комплектности, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи уполномоченному представителю Покупателя. После подписания накладной претензии по количеству, комплектности, ассортименту и явным недостаткам оборудования не принимаются.

05 Авг 2018      toplawyer         577      

Источник: http://lawyertop.ru/kompensatsii/obrazets-dogovor-postavki-tovara-bez-spetsifikatsii

Договор поставки товара без спецификации образец

Внимание!

Самое главное, обязательно заключайте и подписывайте договор, а также спецификации к нему. Это позволит вам в дальнейшем без проблем доказать факт поставки в суде. Не рассчитывайте на добросовестность своего оппонента.

Это поможет защитить ваши права в случае незаконных претензий в ваш адрес или нарушений договорённостей другой стороной.В договоре должны быть прописаны несколько обязательных моментов:

  • Отгрузочная разнарядка, если отгрузка осуществляется поставщиком
  • Форма расчёта
  • Место отгрузки
  • Субъекты правоотношений: кто выступает поставщиком, а кто – покупателем
  • Срок доставки
  • Транспорт, на котором доставляется
  • Наименование и количество товара, который поставляется
  • Сумма к оплате

Договор накладывает на стороны взаимные обязательства: поставщик обязуется доставить товар в целости и сохранности, покупатель обязуется принять и оплатить поставку.Происходит все следующим образом.

Образец договора на поставку продукции

Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях.

Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме. 2.2.

Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации.

Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.

) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации.

2.4.

yurburo61.ru

Возврат аванса по договору поставки О различных последствиях недопоставки товара подробнее читайте в нашей статье по ссылке: Недопоставка товара по договору поставки — ответственность.

Читайте также  Договор безвозмездного пользования транспортным средством образец

(указать документы: счет-фактура и иные) 4.6.

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в течение дней с даты доставки Товара на склад Покупателя, указанный в п.

4.3 настоящего Договора. При соответствии поставленного Товара условиям настоящего Договора и Спецификации Покупатель подписывает накладную и передает один экземпляр Поставщику.

Договор поставки

Качество поставляемой продукции должно подтверждаться соответствующими сертификатами (паспортом) качества, который передается Покупателю одновременно с продукцией.2.1.

Поставка продукции осуществляется Поставщиком после её оплаты в соответствии с условиями настоящего договора и соответствующей спецификации путем отгрузки в месте, указанном в спецификации или письменном уведомлении Поставщика.2.2.

Договор поставки товара 2019 года: скачайте образец для заполнения в Word и PDF

Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Предлагаем бесплатно скачать образец договора поставки товара, действующий в 2019 году:

  1. Образец договора поставки товара 2019 года в Word.
  2. Образец договора поставки товара 2019 года в PDF.

Заполняйте договора поставки товаров и другие документы в автоматическом режиме без ручного внесения реквизитов – начните использовать сервис КУБ.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн? С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё.

Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Автоматизация выставления счета Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета Выгоды Подготовка счета за 20 секунд Отсутствие ошибок в счетах Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес Увеличение скорости оплаты счетов Автоматизация отправки счета Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании Отправка счета на e-mail покупателя Выгоды Отправка счета в 2 клика Красивые и профессиональные счета Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой Удобное выставление счетов онлайн Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю Контроль задолженности по каждому покупателю Управленческая отчетность Упорядоченное хранение всех ваших документов Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё.

Образец договора поставки (для Покупателя)

При поступлении Поставщику от Покупателя очередного заказа, Поставщик обязан не позднее двух рабочих дней подтвердить заказ Покупателя и указать действующую цену Товара, либо отказаться от исполнения Заказа.

Фактом согласования условий поставки Товара является счет, выставляемый Поставщиком в строгом соответствии с Заказом Покупателя. 1.3.

Согласованные Сторонами ассортимент, количество и цена каждой партии Товара, а также срок поставки фиксируются в товарных накладных по форме ТОРГ-12, далее по тексту товарная накладная, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Источник: http://domprava76.ru/dogovor-postavki-tovara-bez-specifikacii-obrazec-81741/

Договор поставки без спецификации — последствия

Существенные условия договоров подряда и поставки

Условия смешанного договора подряда и поставки товара. Образец договора

Как составляется спецификация к смешанным договорам подряда с поставкой

Чем можно заменить спецификацию

Риски использования иных способов согласования предмета поставки, кроме спецификации, в смешанном договоре

Существенные условия договоров подряда и поставки

Составляя смешанное соглашение, в котором присутствуют черты и договора подряда, и договора поставки, необходимо обращать внимание на согласование существенных для обоих типов договоров условий. Возможность выбрать именно такой тип договора, как смешанный, предусмотрена ст. 421 Гражданского кодекса РФ.

Следует учитывать, что суд может рассмотреть соглашение только с одной точки зрения, увидев в нем или подряд, или поставку.

Дополнительным риском может стать неразграничение условий, требуемых для каждого из типов соглашений, условий об ответственности за их неисполнение.

Для того чтобы условия, касающиеся подряда, были конкретизированы, в договоре должны быть четко обозначены:

  • предмет или результат работ (требуется указать их объем и содержание, обычно это делается в смете или спецификации);
  • сроки их выполнения.

Как показывает практика, для договора поставки единственным важным условием будет предмет, который описывается как наименование и количество товара.

Цена и сроки поставки станут существенными, если в соглашении будет прямо указано об этом.

Внося в договор подряда отдельные условия договора поставки без спецификации, требуется рассмотреть и описать обоюдные обязательства:

  • заказчика — по поставке материала;
  • подрядчика — по передаче результата работ.

Условия смешанного договора подряда и поставки товара. Образец договора

Наиболее часто договоры смешанного типа разрабатываются в следующей ситуации:

  • подрядчик создает товар или оборудование;
  • он обязуется, помимо работ, произвести сборку, установку, пусконаладку;
  • все или существенная часть материалов, из которых производится товар, поставляются заказчиком.

Возникают отношения, которые могут регулироваться как ст. 445 и 506 ГК РФ, так и нормами ст. 703 ГК РФ.

При этом многие важные моменты определяются по-разному:

  • В нормах о подряде предусмотрен односторонний отказ от выполнения договора со стороны заказчика (ст. 715, 717 ГК РФ), если работы производятся слишком медленно и явно повлекут просрочку сдачи результата. Т. е. еще до наступления просрочки, но в случае ее явной перспективы можно отказаться от договора. В том числе задержка поставки подрядчиком материалов может неминуемо привести к задержке сдачи результата работ и дать право на прекращение договора заказчику (определение Верховного суда РФ от 30.11.2015 № 308-ЭС15-15004 по делу № А63-8522/2014).
  • Чистая поставка такой возможности не дает. Отказ покупателя от договора возможен только в случае неоднократной, т. е. уже наступившей и не единожды, просрочки. Однократная просрочка дает покупателю только право на взыскание неустойки.

Скачать такой документ можно по ссылке: Договор поставки без спецификации товара — образец.

Как составляется спецификация к смешанным договорам подряда с поставкой

Спецификация как одно из приложений к договору позволяет наиболее полно отразить все условия о товаре или материалах, в том числе о сроках их поставки.

В формате спецификации должно быть упомянуто:

  • наименование товара, достаточно конкретное (например, если речь идет о материалах, желательна ссылка на отечественные или иностранные, международные системы стандартов; скажем, сталь листовая с определенным номером по стандартам AISI (США), EN1088 (Европа), ГОСТ);
  • для полноты информации возможно приобщение к спецификации паспорта, сертификата качества производителя, которые содержат детальное описание (в спецификации должна быть ссылка на этот документ);
  • единицы измерения;
  • общее количество;
  • стоимость товара с НДС и без него либо указание о том, что НДС не уплачивается.

Учесть все эти моменты без спецификации может быть довольно сложно.

Чем можно заменить спецификацию

В случае смешанного договора подряда-поставки спецификацию можно заменить (в зависимости от вида подряда):

  • нормами собственно договора;
  • накладной;
  • сметой;
  • дефектной ведомостью.

Изучая образец договора поставки товара без спецификации, который станет существенной частью общего подрядного соглашения, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • вся информация, обычно указываемая в спецификации, должна найти свое место в тексте договора;
  • условия о предмете (ассортименте, количестве, иных характеристиках поставляемого оборудования) должны быть описаны исчерпывающе, без возможности двоякого толкования.

Формат спецификации позволяет отразить все ключевые моменты, связанные с поставляемыми материалами или оборудованием, по которым у сторон могут возникнуть споры. Но эти же данные могут найти свое место в смете, регулирующей подрядную часть смешанного соглашения.

Этот тип приложения позволит описать и все виды работ, и все материалы, приобретаемые подрядчиком. Также в смете указываются сроки поставки или завершения каждого этапа работ.

Вариантом конкретизации условия о предмете поставки могут стать:

  • конкретное описание параметров, артикулов, наименований;
  • ссылка на ГОСТ или технический регламент;
  • упоминание о возможности согласования условий о предмете в переписке сторон или бухгалтерской документации.

Наличие в договоре ссылки на поставку товара по накладным придаст первичным документам статус приложений к договору. В таком случае его предмет тоже признается согласованным.

При ремонте спецификацию может заменить дефектная ведомость, в которой будут указаны конкретные наименования деталей, поставляемых для ремонта и замены дефектных.

Риски использования иных способов согласования предмета поставки, кроме спецификации, в смешанном договоре

Необходимо учитывать, что отказ от спецификации к договору подряда, формально сокращая количество документов, влечет следующие риски:

  1. В случае описания предмета в самом договоре подряда корректировка материалов по ходу проведения работ (например, из-за изменения стоимости, выявления особенностей местности при строительном подряде) приведет к необходимости готовить дополнительное соглашение к основному договору.
  2. Если предмет оговорен как ссылка на накладную, заказчику придется принимать материалы «как есть» по накладной подрядчика, в которой будут отсутствовать характеристики качества, серийные номера и прочие важные моменты.
  3. Согласование предмета поставки в смете говорит о подрядном, а не о смешанном характере договора (выполнение работ иждивением подрядчика).
  4. Дефектная ведомость предназначена в первую очередь для описания недоработок, т. е. имеющегося факта. Ее нерационально корректировать, если стороны захотят изменить предмет поставки.

***

Таким образом, разработка смешанного с договором поставки без спецификации договора подряда возможна. Однако описание предмета договора в ином документе может повлечь значительные неудобства, а также риск переквалификации в чистые порядные отношения.

***

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/posledstviya_sostavleniya_dogovora_podryada_bez_specifikacii/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: