Образец рамочного договора на выполнение работ

Содержание

Рамочный договор

Образец рамочного договора на выполнение работ

Пример составления Рамочного договора в Магазине готовых решений.

1. Предмет рамочного договора подряда / услуг

1.1.

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги либо выполнить работы, оговоренные в подписанных Сторонами Приложениях к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять указанные услуги/работы и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

Настоящие рекомендации касаются составления рамочного договора на создание или поддержку программного обеспечения и иных сложных продуктов.

Сразу отметим, что результаты труда не всегда относятся к интеллектуальной собственности. Поэтому выбор вида договора и его условий во многом зависит от предмета выполняемого задания.

Например, если Исполнителю поручено выполнить работы по написанию исходного текста программы для ЭВМ, желательно сразу включить в рамочный договор условие о правах на такие программы.

С другой стороны выполнение отдельных работ по тестированию программ, корректуре текста и иная деятельность, не имеющая творческого характера, не создают объекты интеллектуальной собственности. В таком случае достаточно заключения с Исполнителем договора подряда либо договора возмездного оказания услуг.

Избежать множества указанных противоречий позволяет составление смешанного договора, включающего элементы договора подряда, договора возмездного оказания услуг и договора авторского заказа.

1.2. Детальное описание оказываемых услуг (выполняемых работ), их стоимость, сроки и порядок оказания (выполнения) излагается в Приложениях к настоящему Договору, которые становятся его неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами.

Такой подход позволяет конкретизировать предмет рамочного договора в рамках соответствующих заданий, оформляемых в виде отдельных приложений к рамочному договору.

1.3.

В случае если в Приложениях к настоящему Договору помимо оказания услуг предусмотрено выполнение работ с передачей результата Заказчику, то к таким отношениям Сторон будут применяться также специальные положения гражданского законодательства о подряде.

Комментируемое условие направлено на устранение ошибок в толковании смешанного договора и применении его положений на практике.

Следует иметь в виду, что результаты услуг не имеют материального выражения и потребляются в процессе их оказания.

Этим услуги отличаются от работ, результат которых передается Заказчику в материальной форме.

Например, результатом работ по программированию будет исходный текст или объектный код программы, а результатом ее тестирования выявление и исправление ошибок.

Поэтому когда из существа задания по приложению к договору следует, что Заказчику должен быть передан определенный результат в материальной форме (например, экземпляр программы на материальном носителе), к таким отношениям сторон применяются положения договора и законодательства о договоре подряда. В остальных случаях, исходя из контекста задания, применяются положения об услугах.

1.4.

Исполнитель обязуется передавать (отчуждать) Заказчику имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении задания по настоящему Договору, в полном объеме или предоставлять право использования таких результатов на условиях исключительной лицензии, как это определено Сторонами в Приложении, которым оформляется соответствующий заказ, с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ).

Данные положения включены в рамочный договор для решения вопросов о правах на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут возникнуть в результате выполнения конкретных работ.

1.5.

В случае использования в передаваемых Заказчику результатах работ принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) предоставить Заказчику право использования таких результатов в объеме, достаточном для применения передаваемых результатов работ по назначению.

Поскольку в ходе создания сложного объекта (например, сайта) могут использоваться самостоятельные объекты интеллектуальных прав, принадлежащие третьим лицам, в рамочном договоре необходимо заранее определились последствия такого использования.

Готовое решение для вашего бизнесаДокументы для закрепления прав на разработки штатных сотрудников. Учитывают судебную практику. Использовались при продаже и инвестировании в проекты.

Готовое решение для вашего бизнесаПакет «Коммерческая тайна»Документы для защиты Коммерческой тайны на предприятии. Учитывают судебную практику.

Пременялись в стартапах и коммерчески успешных проектах.

2. Порядок сдачи-приемки работ

В данном разделе необходимо согласовать общие правила приемки-передачи результатов работ, а также имущественных прав на них, если таковые возникают каждом конкретном случае в зависимости от содержания выполняемого по рамочному договору задания.

С примерами оформления условий о передаче результатов работ и прав можно ознакомиться в рекомендациях по составлению договора на разработку программного обеспечения.

3. Размер вознаграждения

При определении размера вознаграждения следует помнить, что имущественные права являются самостоятельным объектом гражданского права.

В связи с этим в смете на выполнение работ необходимо выделять вознаграждение за предоставление лицензии или отчуждение исключительного права на передаваемый по договору результат интеллектуальной деятельности. Исключение из данного правила составляет случай создания отдельного программного обеспечения по заказу, когда права не требуют отчуждения, а возникают непосредственно у заказчика в силу закона (см. ст.1296 ГК РФ).

4. Прочие условия рамочного договора

Здесь необходимо предусмотреть положения об ответственности, форс-мажоре, арбитраже, конфиденциальности и прочие общие для разных видов договоров условия.

5. Задание по рамочному договору

Поскольку текст рамочного договора содержит лишь общие положения о порядке взаимодействия сторон в рамках принятия, оформления и исполнения задания, особое внимание нужно уделить содержанию самого задания. Прежде всего, в нем должны быть согласованы все существенные условия договора. Для договора подряда и возмездного оказания услуг это существо работ (услуг), сроки и стоимость их выполнения (оказания).

В случае создания или использовании при исполнении договор отдельного результата интеллектуальной деятельности, следует предусмотреть конкретный объем прав, предоставляемых или отчуждаемых Заказчику, размер причитающегося Исполнителю вознаграждения за использование или отчуждение прав.

Источник: http://www.it-lex.ru/dogovor_na_razrabotku/ramochnyj_dogovor

Рамочный договор на строительно монтажные работы образец

«Сроки» — предусмотренные Договором конкретные сроки производства Работ и отдельных их этапов, выраженные в календарных днях, указанные в Заказ – нарядах на Объект.

Определения, употребляемые выше в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

В соответствии с условиями настоящего Договора Генеральный подрядчик обязуется обеспечить выполнение комплекса Работ, и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его. Договор будет считаться прекратившим свое действие на двадцать первый день с даты направления Заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о расторжении договора заказной корреспонденцией по почте или вручения под роспись уполномоченному представителю.

Договор подряда на строительно — монтажные работы

При определении стоимости законченного объекта учитывается фактический объем общей возведенной площади, указанной в справке БТИ.

3.3. В стоимость, указанную в п.

3.1., не входит выполнение следующих видов работ:

  1. Наружные устройства, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту.
  2. Устройство наружных электроустановок и электросетей;
  3. Наружные устройства телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматики;

3.4. Заказчик каждый месяц перечисляет аванс в размере, установленном _________________, не позднее _______________________ числа текущего месяца.

Оставшуюся часть ежемесячного платежа Заказчик вносит при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих объем выполненных работ, количество закупленных для строительства материалов.

Зачем нужен рамочный договор и как он заключается

Подобные правила содержатся в Федеральном законе от 18.07.2011 года № 223-ФЗ.

Главными принципами системы закупок по 223-ФЗ (равно как и по 44-ФЗ) являются:

  1. Открытость и прозрачность всех форм закупочной деятельности;
  2. Обеспечение конкурентного доступа к закупке для всех субъектов предпринимательской деятельности, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений для участия в закупке;
  3. Целевое расходование средств заказчика.

Эти принципы реализуются путем проведения конкретно определенных процедур, в которых могут принимать участие любые субъекты предпринимательской деятельности.

Наличие у рамочного договора только общих открытых условий совершения будущих сделок не позволяет использовать его напрямую в рамках 223-ФЗ.

Тем не менее, не установлено законодательного запрета на использование рамочного соглашения при работе с 223-ФЗ.

Договор на ремонтные работы

При этом общая сумма выплат не может превышать % от суммы не выполненных обязательств.2.6.

За просрочку оплаты по настоящему договору по вине Заказчика, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере % от общей стоимости невыполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

Читайте также  Договор аренды звукового оборудования образец

Заказчик обязуется:3.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.3.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику помещение, подлежащее ремонту.3.1.3.

Образец рамочного договора на строительные работы без указания стоимости работ

Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 15.1.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора с Генеральным подрядчиком, уведомив Генерального подрядчика в письменной форме об этом за 20 (Двадцать) календарных дней, в следующих случаях: — задержка Генеральным подрядчиком начала проведения Работ на срок в 15 (Пятнадцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика; — задержка Генеральным подрядчиком хода проведения Работ по его вине, когда срок окончания Работ и сдачи Работ, установленный в ЗАКАЗ — НАРЯДе увеличивается более чем на две недели; — нарушение Генеральным подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных настоящим Договором; 15.2.

Договор подряда на выполнение строительных работ

Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.3.3.

Если при строительстве и выполнении связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.4.2.

Договор строительного подряда

При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.4.3.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.4.4.

Рамочный договор строительного подряда (примерная форма)

На мобильный телефон придет подтверждение оплаты.

Версия сайта: 2.2.

10 Мобильное приложение Приложение «Техэксперт» Каждому техническому специалисту: строителю, проектировщику, энергетику, специалисту в области охраны труда. Приложение «Кодекс» Дома, в офисе, в поездке: ваша надежная правовая поддержка, всегда и везде.

Заявка к рамочному договору по смр

Объекте, расположенном по адресу: Позиция Наименование работ Ед. измерения Кол-во Cт. материала РУБ. Ст. работа РУБ. Итого РУБ. за ед. сумма за ед.

сумма 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 В т. ч.

НДС 18% 0,00 Дата начала работ: . Срок производства работ по ЗАКАЗ-НАРЯДу № составляет календарных дней.

Согласовано: Согласовано: Заказчик: Генеральный подрядчик: Форма ЗАКАЗ – НАРЯДа согласована: Заказчик: Генеральный Подрядчик: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Заместитель Председателя Правления Генеральный Директор / / / / Приложение к Рамочному договору подряда № от « » 2016 г. Форма — Акт приемки выполненных работ на Объекте, расположенном по адресу: г. Москва « » 2016 г.

ДоговорыДоговор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью текст договора в формате Word РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01-08У г. Гатчина, «01» июля 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «УРОВЕНЬ», лицензия № Е 078223 ГС-2-78-02-27-0-4705040641-010922-1 от 15 мая 2008г, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Творогова Кирилла Андреевича, действующего на основании Уства, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Договор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью

Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: . 3.

Условия выполнения и приемки Работ 3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее — «Заявка»). 3.2.

Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение с момента получения Заявки.

Внимание Сроки выполнения конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в . 3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
3.4.

Рамочный договор подряда (примерная форма)

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы (далее по тексту — «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его. 1.2.

Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору. 1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.
1.4.
2.3.

Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика. 2.4.

 договора по типам

Наименование закупки: рамочный договор на выполнение СМР Способ проведения закупки: Конкурс в электронной форме Наименование электронной площадки в сети Интернет: Система электронных торгов SETonline.

ru Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://setonline.

ru Заказчик Наименование организации: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» ИНН / ОГРН: 7707049388 / 1027700198767 Место нахождения: 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, дом 15 Почтовый адрес: 125047, Москва город, Тверская-Ямская 1-я улица, дом 14 Контактная информация Ф.И.О.: Харин Александр Григорьевич Адрес электронной почты: aleksandr.kharin@stv.south.rt.ru Телефон: +7(8652)29-63-75# Факс: +7 Лот № 1 Предмет договора: рамочный договор на выполнение СМР Начальная (максимальная) цена договора: 9912000.00 Российский рубль Информация о товаре, работе, услуге: п.

Рамочный договор на выполнение смр

Если в период проведения Работ условия, в которых они проводятся, перестают соответствовать законодательству РФ, Исполнитель обязуется направить Заказчику официальное уведомление об этом. 4.7.

Подрядчик несет ответственность за произошедшие на территории Заказчика несчастные случаи с его работниками и осуществляет их расследование в соответствии с законодательством РФ. 4.8.

Если Подрядчик не выполнит положений настоящих статьей Договора, то он возмещает Заказчику возникшие в связи с этим убытки.

4.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 5. ФОРС-МАЖОР 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы. 5.2.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней Заказчик имеет право отказаться от Договора и потребовать уплаты неустойки в размере 0,8% от стоимости Работ за каждый день просрочки. 4.4. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере 0,5 % от стоимости Работ за каждый день просрочки. 4.5. Подрядчик гарантирует Заказчику, что им в соответствии с законодательством РФ оформлены трудовые отношения с его работниками, привлекаемыми и/или направляемыми им на территорию Заказчика для проведения Работ по данному Договору.

4.6. Подрядчик обязуется до направления работников на территорию Заказчика удостовериться, что условия Работы соответствуют требованиям законодательства РФ.

Источник: http://juristufa.ru/2018/04/21/zayavka-k-ramochnomu-dogovoru-po-smr/

Образец рамочного договора оказания услуг

Когда контрагенты договариваются об услугах, нередко речь идет о длительном сотрудничестве.

Но при этом сторонам сделки нужно, чтобы в соглашении были только основные условия. В таких случаях используют рамочную форму.

Воспользуйтесь образцом рамочного договора оказания услуг при подготовке документа.

Образец рамочного договора поможет при разработке соглашения об услугах  

Многим компаниям удобно заключать договор об услугах в виде рамочного. Как правило, речь идет о серии сделок в дальнейшем, исполнитель планирует оказывать услуги заказчику длительное время.

Но конкретику по каждой сделке ее участники собираются фиксировать в отдельных документах: дополнительных соглашениях, заявках, отдельных договорах (п. 1 ст. 429.1 ГК РФ).

В тексте основного документа определяют только стартовые условия, которые затем будут уточнять.

Что такое рамочный договор на оказание услуг

Основной договор нужен затем, чтобы определить базовые принципы сотрудничества. Например, в образце рамочного договора оказания услуг речь идет об услугах по вывозу бытовых отходов.

В самом документе перечислили, какие услуги исполнитель будет оказывать заказчику, и указали, что заявки заказчика служат неотъемлемой частью основного договора.

Объем вывоза и сроки оказания услуг заказчик будет определять в заявках.

По сути, подписание рамочного договора оказания услуг – первый этап двухэтапной сделки (п. 2 ст. 429.1 ГК РФ).

Чтобы регулировать договорные отношения сторон и исполнение обязательств, нужен второй этап, когда заказчик подаст заявку или стороны подпишут допсоглашение.

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

  • Сохраните и распечатайте памятку сотрудникам

Когда речь идет о рамочном договоре возмездного оказания услуг, примерная форма такого соглашения соответствует общим принципам составления договоров. Присутствуют обычные для договоров разделы: условия оказания услуг, права и обязанности участников сделки, порядок взаиморасчетов и т. п. Но особенность в том, что в ряде разделов нужно закрепить особые условия.

Обратите внимание на то, как сформулировать предмет договора. В этом разделе нужно закрепить, что:

  • исполнитель берет на себя обязательство оказывать заказчику такие-то услуги,
  • заказчик берет на себя обязательство оплачивать эти услуги в соответствии с условиями соглашения. При этом расценки можно отразить в отдельном документе, который станет приложением к договору. В каждом документе нужно сослаться на второй из этих документов.

В общем виде предмет такого соглашения – организация сотрудничества заказчика и исполнителя в сфере оказания услуг.

Рамочный договор на оказание услуг: примеры условий

Предусмотрите в условиях рамочного договора на оказание услуг порядок согласования договоренностей по отдельным сделкам. Здесь нужно определить:

  1. Что будет офертой и акцептом для отдельной сделки. Например, заказчик должен направить заявку, допсоглашение или иной документ с запросом на услугу. Акцептом со стороны исполнителя послужит то, что он окажет услугу, выпишет счет фактуру и т. п. нередко акцептом оферты служат конклюдентные действия исполнителя.
  2. Кто из участников сделки и в какие сроки должен направить оферту. Нередко оферентом становится заказчик, а акцептантом – исполнитель, но может быть и наоборот. Также оговаривают, в какой форме направлять оферту. Если стороны хотят обмениваться документами в электронном виде, включит пункт об этом в рамочный договор оказания услуг (п. 2 ст. 160 ГК РФ). Перечислите в этом пункте, с каких электронных адресов заказчика нужно отправить заявку и на какие адреса исполнителя. Это нужно, чтобы подтвердить, что заявка исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
  3. В каком порядке и в какие сроки участники сделки будут разрешать разногласия по поводу отдельных сделок.
Читайте также  Договор на утилизацию медицинских отходов образец

Кроме того, обратите внимание на содержание документов, которые послужат офертой. В таких документах должны быть:

  1. Открытые условия основного договора. В первую очередь, существенные условия, чтобы сделка была действительной (п. 1. ст. 432 ГК РФ).
  2. Ссылку на основной договор.
  3. Подпись лица, у которого есть полномочия на заключение договора об услугах.

Воспользуйтесь образцом рамочного договора оказания услуг, что бы проверить, все ли нужные пункты есть в вашем соглашении.

Самые популярные рекомендации в Системе Юрист в этом месяце

Восемь опасных условий договоров аренды, услуг и подряда
Смотрите, какие условия суды чаще всего оценивают по-разному.

Возьмите в договор безопасные формулировки таких условий.

Используйте позитивную практику, чтобы убедить контрагента включить условие в договор, а негативную – чтобы убедить отказаться от условия.

Как судиться с приставами: алгоритм работы
Оспаривайте постановления, действия и бездействие пристава.

Освобождайте имущество от ареста. Взыскивайте убытки.

В этой рекомендации все, что нужно: четкий алгоритм, подборка судебной практики и готовые образцы жалоб.

Как налоговая на самом деле проверяет сведения в ЕГРЮЛ
Читайте восемь негласных правил регистрации. Основано на показаниях инспекторов и регистраторов. Подойдет для компаний, которым ИФНС поставила метку о недостоверности.

20 новых правовых позиций судов о взыскании судебных расходов
Свежие позиции судов по неоднозначным вопросам взыскания судебных расходов в одном обзоре. Проблема в том, что множество деталей до сих пор не прописано в законе. Поэтому в спорных случаях ориентируйтесь на судебную практику.

Обзор практики по уведомлению контрагентов
Отправляйте уведомление на сотовый, по e-mail или бандеролью.

Незаменимые помощники в работе юриста

Источник: https://www.law.ru/article/21903-obrazets-ramochnogo-dogovora-uslug

Зачем нужен рамочный договор и как он заключается

Рамочный договор является относительно новой договорной формой и получил регламентацию в Гражданском кодексе РФ в 2015 году.

До этого времени указанный договор фактически присутствовал в экономических правоотношениях и носил форму организационного соглашения, позволявшего определить основные черты и условия будущего полноценного контракта.

Положения ГК РФ содержат только общие требования рамочного договора, оставляя сторонам право самостоятельно определять все необходимые условия и нормы в тексте документа.

По стандартному правилу, к рамочному договору могут применяться конкретные нормы закона, регламентирующие правоотношения в конкретных видах сделок (поставка, аренда, подряд и т.д.

).

Что это такое

Второе название указанного контракта – договор с открытыми условиями – определяет его суть и характер.

Такой тип договора не позволяет определить конкретные условия правоотношения между сторонами и служит основой для установления общих обязательств, которые будут уточнены и дополнены путем заключения отдельных самостоятельных договоров.

Исходя из смысла статьи 429.1 ГК РФ, можно определить основные элементы содержания и формы договора с открытыми условиями:

  • Предмет договора – общие положения и условия будущей сделки (договора) и намерения сторон реализовать их путем заключения самостоятельных договоров;
  • Стороны договора – совпадают по субъектному составу с участниками планируемой сделки (например, покупатель и продавец);
  • Форма – простая письменная форма (даже если будущий договор требует государственной регистрации, на рамочный договор такое требование не распространяется).

По сути, рамочный договор заключается с целью установления намерений сторон совершить ряд обязательных действий в будущем, т.е. конкретизировать такое соглашение. Можно выделить следующие способы конкретизации положения рамочного договора:

  • Оформление отдельного договора или нескольких контрактов, направленных на реализацию положений рамочного соглашения и содержащих все существенные условия, необходимые для совершения сделки;
  • Подача заявок одной из сторон контракта;
  • Иные способы, определенные сторонами при подписании рамочного договора.

Для реализации указанных способов стороны могут предусмотреть определенные организационные мероприятия, выполнение которых приведет к заключению основного договора. Такие мероприятия могут быть обязательными как для одной, так и для обеих сторон соглашения.

Вне зависимости от условий рамочного договора, он вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, если иной срок не предусмотрен в тексте документа.

По 223 ФЗ

Сфера применения рамочного договора по статье 429.

1 ГК РФ не ограничена, однако отечественное право содержит ряд искусственных ограничений при формировании правил системы закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. Подобные правила содержатся в Федеральном законе от 18.07.2011 года № 223-ФЗ.

Главными принципами системы закупок по 223-ФЗ (равно как и по 44-ФЗ) являются:

  • Обеспечение конкурентного доступа к закупке для всех субъектов предпринимательской деятельности, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений для участия в закупке;
  • Открытость и прозрачность всех форм закупочной деятельности;
  • Целевое расходование средств заказчика.

Эти принципы реализуются путем проведения конкретно определенных процедур, в которых могут принимать участие любые субъекты предпринимательской деятельности. Наличие у рамочного договора только общих открытых условий совершения будущих сделок не позволяет использовать его напрямую в рамках 223-ФЗ.

Тем не менее, не установлено законодательного запрета на использование рамочного соглашения при работе с 223-ФЗ. Это позволяет при определенных условиях применять его при оформлении долгосрочных отношений с поставщиками и исполнителями.

Таким образом, при наличии необходимости совершить несколько самостоятельных закупок товаров, работ и услуг, каждая из которых не будет превышать указанный лимит, заказчик может подписать рамочное соглашение с конкретным поставщиком. В дальнейшем, каждая конкретная закупка подлежит конкретизации в рамках отдельных закупок, в ходе которых сторонами могут изменяться существенные условия сделки:

  • Цена товаров, работ и услуг;
  • Количество закупаемых единиц;
  • Условия поставки или выполнения работ, а также иные положения.

Исполнение рамочного договора в рамках 223-ФЗ будет возможно путем заключения отдельных договоров или подачи заявок по определенному предмету закупки.

Факт заключения рамочного договора не требует размещения сведений о нем в Единой информационной системе, однако каждая закупка в исполнение его условий подчиняется общим правилам составления отчетов. Кроме того, контрольные органы в сфере закупок по настоящее время не сформировали единого мнения относительно правомерности использования рамочного договора в системе закупок по 223-ФЗ.

По 44 ФЗ

В отличие от 223-ФЗ, Федеральный закон № 44-ФЗ практически не дает возможности заказчику обойти требование о проведении конкурентной закупки.

Даже в случае закупки у единственного поставщика возникает необходимость определить начальную (минимальную) цену контракта, собрать коммерческие ценовые предложения, а по итогам закупки провести отчет.

В таких условиях заключение рамочного договора окажется не только неэффективно, но и нереализуемо на практике.

При наличии подписанного договора с открытыми условиями заказчик все равно будет обязан собрать ценовые предложения у поставщиков и провести их сравнительный анализ.

Стороны по рамочному договору не смогут гарантировать, что свободный рынок не предоставит меньших ценовых предложений, что повлечет бессмысленность условий контракта.

Условия, как составить и образец

Пример первой страницы рамочного договора

Рамочное соглашение составляется в простой письменной форме, вне зависимости от его условий, предмета и срока действия. Даже если последующий основной договор будет требовать государственной регистрации сделки, на рамочный контракт это положение не распространяется.

Образец рамочного договора вы можете найти на нашем сайте, он содержит основной перечень условий, которые могут согласовать стороны.

В силу статьи 429.1 ГК РФ, в тексте договора с открытыми условиями могут содержаться следующие сведения:

  • Определение предмета договора, который зависит от характера предстоящей сделки;
  • Установление общих условий общеобязательственных взаимоотношений сторон;
  • Определение организационных мероприятий, которые должны выполнить стороны для реализации согласованных намерений;
  • Порядок и сроки заключения будущего контракта или правила подачи заявок.

Перечень существенных условий рамочного соглашения законодательством не определен, поэтому стороны вправе самостоятельно регулировать состав обязательств и взаимных требований.

Рамочный договор может носить двусторонний или многосторонний характер, в зависимости от условий предстоящей основной сделки.

Срок договора

Ограничений по сроку законодательство не содержит, этот вопрос стороны могут урегулировать по своему усмотрению.

Как правило, срок рамочного соглашения устанавливается с учетом времени, которое необходимо сторонам для реализации всех организационных мероприятий.

По истечении срока действия договора он может быть продлен по соглашению сторон.

Если участники соглашения не определили в контракте срок его действия, будут применяться общие правила для установления сроков, предусмотренные гражданским законодательством.

Так как положение о рамочных договорах относительно недавно было внесено в ГК РФ, судебная практика высших судов по спорам о сроке и условиях таких соглашений практически  отсутствует.

Источник: http://MirBlankov.ru/ramochnyj-dogovor/

Рамочный договор: образец, типичные ошибки

Согласуйте с контрагентом общие условия будущих сделок и последующие обязательства по сотрудничеству в рамочном договоре Не указывайте в рамочном соглашении точное наименование товаров, конкретный список работ или услуг Если хотите быть уверенным, что основной договор будет заключен в будущем, подпишите с партнером не рамочный, а предварительный договор

Читайте также  Договор аренды мостового крана образец

руководитель, главный редактор, юридическая справочная система «Система Юрист»

Срочно проверьте своих партнеров!

Вы знаете, что налоговики при проверке могут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте? Поэтому очень важно проверять тех, с кем Вы работаете. Сегодня, Вы можете бесплатно получить информацию о прошедших проверках Вашего партнера, а главное получить перечень выявленных нарушений!

Узнать подробнее >>

В этой статье вы узнаете: 

Рамочный договор: в чем принцип и когда заключается

Рамочный договор рационально заключать в случаях, когда вам нужно оформить с контрагентом длительные договорные отношения.

Такая конструкция рамочного договора услуг выгодна тем, что вы можете заранее согласовать с партнером все интересующие вас условия, кроме предмета договора (вида и количества товара, конкретного списка работ или услуг) — их вы впоследствии конкретизируете в основном соглашении исходя из своих коммерческих интересов.

Если вы с контрагентом планируете сделку, в рамках которой будут регулярно осуществляться купля-продажа товаров, оказание услуг или выполнение работ, подписание рамочного договора избавит вас от необходимости всякий раз согласовывать условия каждой отдельно взятой хозяйственной операции. Ведь рамочное соглашение — это документ, в рамках которого стороны в целом достигли соглашения по поводу общих принципов сотрудничества (размер и случаи наступления ответственности сторон, сроки поставки и оплаты, порядок приемки товара), предусмотрев тем самым намерение сторон заключить основной договор в будущем.

Удобно, что и говорить, если в настоящий момент нельзя определить предмет предстоящих сделок (например, если поставки будут осуществляться на основании заявок покупателя, трудно сказать, какой вид продукции потребуется ему в каждом конкретном случае). Однако с этой договорной конструкцией сопряжен ряд правовых и финансовых рисков. Как коммерческому директору их избежать?

Ошибка 1. Забыли оформить основной договор

Часто продавцы очень тщательно согласовывают и фиксируют условия рамочного соглашения.

Но после достижения договоренности по конкретному предмету договора и остальным его существенным условиям, которые не были согласованы в рамочном контракте, стороны нередко забывают оформить документы, являющиеся, по сути, основным договором.

Последствия.

 Поскольку условия рамочного соглашения не считаются окончательными и подлежат последующему уточнению (п. 1 ст.

432 ГК РФ), вся работа по их согласованию будет бесполезной, если не конкретизировать их в основном договоре.

Ведь если вы с контрагентом не договоритесь о количестве, цене и сроках поставки товара, то условия об ответственности за нарушение ассортимента или срока просто не к чему будет применить.

Обиднее всего, когда оставшиеся условия стороны согласовали, но при этом допустили недочеты при оформлении документов.

В результате недобросовестный контрагент (например, нарушивший сроки оплаты или поставки) запросто сможет отказаться от предварительной договоренности об уплате неустойки, сославшись на то, что поставка конкретной партии товара прошла не в счет заключенного ранее рамочного договора, а значит, его условия к этой поставке не применяются.

Недочетами в оформлении может воспользоваться и покупатель, предъявив вам претензии по качеству товара, при том что сам нарушил тщательно согласованную процедуру его приемки (например, не пригласил представителя вашей фирмы присутствовать при вскрытии упаковки).

  • Договор мены: образец, типичные ошибки

Как правильно.

 Во-первых, помните: рамочный договор используют для того, чтобы заранее согласовать только общие (не касающиеся предмета договора), но крайне важные для сторон условия сделки.

Самый распространенный пример — условия об основаниях и размере ответственности (штрафы, неустойки, право на односторонний отказ от исполнения договора) за срыв поставок, нарушение сроков выполнения работ, перечисления оплаты.

Например, вы можете написать в договоре: «Стороны планируют заключить в такой-то период договоры поставки на сумму не менее одного миллиона рублей.

В случае недостижения этого показателя покупатель будет обязан заплатить штраф в таком-то размере».

Цену в рамочном соглашении тоже можно зафиксировать либо установить порядок ее определения (например, путем согласования прайс-листа).

А вот согласование конкретных ассортиментных позиций, количества и сроков поставки лучше отложить до момента подписания итогового договора.

Можно поступить и наоборот: в рамочном контракте согласовать точные сроки и примерный ассортимент, а в итоговом конкретизировать количество, цену и виды товара.

  • Руководитель отдела продаж: компетенции профессионала

Не менее важно четко указать и условия о приемке товара (участие представителей сторон, сроки его проверки, порядок направления уведомлений и претензий). Продумайте заранее, какие условия приемки вам выгоднее.

Во-вторых, в рамочном договоре четко укажите, как будут называться документы, в которых стороны конкретизируют недостающие условия.

Название может быть любым: спецификация, заявка, письмо-запрос, оферта и даже договор поставки.

Обратите внимание: эти документы могут быть подписаны обеими сторонами или являться односторонними (например, оферта или заявка).

И если конкретизировать условия будут такие односторонние документы, включите в рамочный договор пункты о том, что, во-первых, контрагент обязан исполнять такие документы (п. 3.1.

1 договора), и во-вторых, основное соглашение считается заключенным только в случае, если вторая сторона акцептует такой односторонний документ своими конклюдентными действиями, то есть предпримет действия, по которым можно сделать вывод, что сторона действительно хочет заключения сделки (п. 3 ст. 438 ГК РФ) (п. 9.2 договора). Например, продавец в ответ на вашу заявку отгружает вам товар; покупатель в ответ на счет, выставленный вами как продавцом, оплатит его.

После того как вы зафиксируете название конкретизирующих документов в рамочном договоре, вам нужно будет составить такие документы (их название должно строго соответствовать указанным в договоре). Они обязательно должны содержать указание на то, что являются частью рамочного договора. Для этого запишите в документах реквизиты и наименование контрагента.

  • Договор на оказание услуг: образец, типичные ошибки

И еще одно замечание. Если в рамочном договоре вы зафиксируете, что конкретизирующие документы должны быть подписаны обеими сторонами, не направляйте их контрагенту по факсу или электронной почте.

В случае судебного разбирательства арбитры не примут их к рассмотрению (см., например, постановление ФАС Московского округа от 08.05.2009 №КГ-А40 / 3701-09).

Либо наряду с электронным и факсовым документооборотом обменивайтесь оригиналами документов, подписанными обеими сторонами.

Дополнительная информация.

Переговоры с контрагентом по условиям приемки могут оказаться даже сложнее, чем торг о цене товара, — бывает крайне затруднительно найти баланс между неоправданно сложной и затратной для сторон процедурой и формальной проверкой товара, которая не позволит вовремя выявить нарушение ассортимента или качества.

Ошибка 2. Заключили рамочный договор вместо предварительного

Нередко предприниматели полагают, что если они подписали с контрагентом рамочный договор, то в дальнейшем это гарантирует заключение основного соглашения (то есть если контрагент от подписания уклоняется, его можно будет принудить к этому в суде). Некоторые коммерсанты даже специально включают в рамочный контракт формулировку о том, что стороны обязуются заключить основной договор, а иногда даже указывают конкретные сроки.

Последствия.

 Независимо от того, содержится в рамочном соглашении обязанность заключить основной договор или нет, заставить контрагента это сделать вы не можете — требование о понуждении к заключению договора суд может исполнить, только если вы подписали так называемый предварительный договор (ст. 429 ГК РФ).

  • Демпинг: риски и преимущества использования

Чем же он отличается от рамочного соглашения? Прежде всего тем, что для него одного лишь условия об обязанности заключить соглашение в будущем недостаточно: закон прямо устанавливает, что предварительный договор должен содержать все существенные условия основного договора, который вы планируете заключить в будущем. Другими словами, если хотя бы одно существенное условие ваш договор не содержит (не определена точная цена, сроки, условия поставки, штрафные санкции, а также любые другие условия, которые стороны сочтут существенными), он будет не предварительным, а рамочным. И максимум, что вы сможете сделать в рамках спора по такому контракту, — взыскать с контрагента неустойку за отказ от подписания основного соглашения (и то в случае, если эта санкция предусмотрена в договоре).

Как правильно.

 Во-первых, решите, что для вас важнее: заручиться гарантией, что договор будет заключен в будущем (но тогда придется заранее четко определить абсолютно все его условия), либо заранее согласовать второстепенные условия, например о приемке товара, ответственности сторон (но тогда о самом факте поставки с контрагентом придется договариваться отдельно). В первом случае заключите предварительный договор со всеми существенными условиями, а во втором — рамочное соглашение.

Во-вторых, если вы или ваш юрист все же предпочли рамочный договор, есть один способ сформулировать его условия так, чтобы обезопасить себя на случай, если ваш контрагент передумает заключать основной контракт.

Сделайте так: укажите в рамочном соглашении, что поставщик обязан принимать к исполнению все поступающие от покупателя заявки в рамках такой-то суммы (или, наоборот, покупатель обязан принимать все товары, поступающие от поставщика на основании счета, выставленного в рамках графика с конкретными датами и ограничением общей суммы поставки). Если ваш  договор содержит такое условие, вы сможете в судебном порядке обязать контрагента поставить вам (или принять от вас) товар.

Образец рамочного договора услуг (во вложении).

Информация об авторе и компании

Николай Чудаков специализируется в области налогового и гражданского права. Окончил факультет права ГУ ВШЭ.

Работал в должности главного редактора таких профессиональных изданий, как «Арбитражная практика», «Налоговые споры: теория и практика», «Документы и комментарии».

Автор книг «Алгоритмы победы в налоговом споре: как выиграть у инспекции по процессуальным мотивам» и «10 прецедентов по арендным спорам».

ЮСС «Система Юрист» — первая юридическая справочная система практических разъяснений от судей. Официальный сайт — www.1jur.ru

Источник: https://www.kom-dir.ru/article/1057-ramochnyy-dogovor

Понравилась статья? Поделить с друзьями: